Спецификация мебели, образец

Содержание

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Договор
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

г.______________ «___»_____________ 201__г.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и подписи сторон

Образец договора на изготовление мебели

Договор на изготовление мебели

В данном разделе вы сможете ознакомится с договором, который мы подписываем с клиентом перед тем как принять заказ.
Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать. Так же по требованию клиента ему предоставляются копии документов и сертификаты качества материала и фурнитуры.

Договор Подряда №____от __________ 2015 г.

Г Киев

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (Приложение 1), в дальнейшем «Мебель».
  2. Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность Мебель согласно разработанного и утверждённого дизайн проекта, в количестве и ассортименте в соответствии с эскизом (Приложение 1)и спецификацией (Приложение 2) являющимися неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик оплатить и принять мебель.
  3. Исполнитель обязуется выполнить дополнительные услуги: доставка, монтаж, установка

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.В случае изменения размеров мебели или условий установки общая стоимость мебели может измениться. В таком случае договор должен быть переоформлен в части обшей стоимости.

3. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ мебели

1. Исполнитель обязуется изготовить мебель в течении 25 рабочих дней и смонтировать её на месте установки в течении 10 рабочих дней.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2. В случае самовывоза готовой мебели, заказчик обязуется вывезти мебель в течение 2-х дней с момента Его оповещения по телефону со склада Исполнителя.

5. УСТАНОВКА МЕБЕЛИ

1. К моменту доставки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

— помещение должно быть очищено от строительного мусора;

— старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

— выполнены сантехнические работы (старая мойка и ее крепежи должны быть сняты, водопроводные и канализационные трубы подведены и заглушены), электромонтажные работы (проведена проводка, установлены коробки для розеток, проведено освещение и электричество 220В);

— полы и стены должны быть накрыты бумагой или твёрдым картоном, для предупреждения повреждения их поверхности;

— мягкая мебель, должна быть накрыта и защищена от случайного загрязнения;

— температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до +25 град.С;

— относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 45 до 75 %.

2.Установка производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

— должны быть установлены окна и межкомнатные двери;

— полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 градусов;

— стены, полы и потолки должны быть выровнены, и составлять между собой угол 90 градусов;

— стены должны быть приспособлены для крепления мебели;

— на время проведения работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные, убраны мелкие декоративные элементы и цветы.

3.При установке мебели в неподготовленном или плохо подготовленном помещении допускаются отклонения от первоначальной конструкции, оговоренной в договоре и эскизе (Приложение№1)т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом, несоответствие длины столешницы, стеновой панели и корпуса первоначальным размерам. После установки мебели, Исполнитель, совместно с Заказчиком, принимает решение по факту дополнительных работ, по устранению проблемных вопросов возникших по вине той или иной стороны. В случае невозможности установить мебель в данном помещении, возникших не по вине Исполнителя, Исполнитель может отказаться от выполнения монтажа, возвратив Заказчику оплаченную им сумму за установку.

4.Установка мебели не включает в себя сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по подключению плит, духовок и другой бытовой техники. Подключение бытовой техники, приобретенной Заказчиком вместе с мебелью, осуществляют сервисные центры на основании своих расценок. Подключение встроенной подсветки в готовом изделии к общим электролиниям, осуществляется силами заказчика, с привлечением квалифицированных специалистов.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

  1. Качество мебели должно соответствовать требованиям государственных стандартов и представленным образцам, а также этическим нормам и эстетическим требованиям.
  2. В случае выявления, при контрольном обмере, недопустимой кривизны стен, неровностей пола и стен, не прямоугольность смежных стен или стен и пола Заказчик обязан устранить их за свой счет. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за качество установки мебели ( появление зазоров и щелей между мебелью и стеной, полом или потолком, установка в уровень и т.д.).
  3. Технология изготовления изделия определяется изготовителем. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий, определяется изготовителем согласно технических требований к конструкции. Данное обстоятельство определяется техническими правилами изготовления мебели и финансовым ценообразованием стоимости фурнитуры, отображённым в заказе, и соответственно не может быть причиной рекламации. Особенное расположение элементов крепежа, если это не нарушает технологию изготовления изделия и влияет на его внешний вид, отражено на эскизе. Незначительные отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место, в силу производственных тонкостей изготовления и не могут быть причиной рекламации. Обычно не видимые (не лицевые) поверхности изделия имеют вид соответствующий технологии изготовления, если иное не отражено на эскизе.
  4. Исполнитель предоставляет гарантию на изготовленную им мебель сроком 18 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и ухода за мебелью, а именно:

— уход за мебелью производится специальными моющими средствами, предназначенными для разных видов материалов, согласно инструкции этого средства.

— уход за мебелью производится мягкими материалами, без применения абразивных средств и жёстких поверхностей.

— не допускается прямое воздействие воды на открытые участки и стыки в изделии, если они не обработаны специальными средствами, согласно технических норм завода производителя.

  1. Срок службы мебели определяется качеством фурнитуры производителя, которого выбрал Заказчик в виду своих финансовых возможностей и составляет не менее 5 (пяти) лет.
  2. Гарантийные сроки на бытовую технику устанавливаются в соответствии с их паспортными данными.
  3. При доставке и установке мебели не специалистами фирмы Исполнитель не несет ответственности за качество мебели и качество установки.
  4. Гарантия не распространяется:

— на механические повреждения (удары, сколы, вмятины, царапины на поверхности столешниц, корпусов, фасадов, профилей и т.д.);

— на вздутие, отслоение пленки, пятна на столешнице, корпусах или фасадах после заливания их водой, реактивами или термического воздействия;

— на повреждение стеклянных изделий (стекла, витражи, зеркала)

— на расходные материалы (лампочки и т.д.);

— на фурнитуру и комплектующие, приобретенные Заказчиком самостоятельно;

— при нарушении правил эксплуатации (изделие нельзя бить, резать, ломать, заливать водой, поджигать, использовать химические и радиоактивные элементы, другое).

7. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

  1. Приемка мебели производится Заказчиком по комплектации согласно эскиза (Прил.1) и спецификации (Прил.2) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт приема-сдачи.
  2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности только после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели. До подписания данного акта, все права собственности на данное изделия находятся у Исполнителя.
  3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установке мебели при ее приемке вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте приема-сдачи и небыли устранены Исполнителем.
  4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания акта приема-сдачи в течение 14 (четырнадцати) дней с даты изготовления по настоящему договору, мебель считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок, с переходом права собственности и всех рисков к Заказчику с момента даты изготовления.
  5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при ее приемке подлежат устранению в течение 20 (двадцати) дней с момента письменного уведомления Исполнителя.
  6. В случае не мотивированного расторжения настоящего договора, на любом этапе изготовления мебели с момента подписания настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой право требовать с Заказчика возмещения понесённого ущерба по факту упущенной прибыли и понесенных затрат, а также не возвращать в части или полностью внесённую заказчиком предоплату. Домыслы, умозаключения и изменения личностного отношения к жизненным ситуациям, не являются причиной обоснованного расторжения настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, установленную законодательством Украины и данным договором.
  2. Заказчик может отказаться от исполнения договора до сдачи ему мебели, только письменно известив об этом Исполнителя.
  3. За задержку изготовления мебели Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от цены выполнения работы за каждый день просрочки, но не более 30%стоимости работы.
  4. В случае задержки Заказчиком окончательного платежа более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором он выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,3% от стоимости заказа за каждый день просрочки но не более 30% от стоимости работ.
  5. В случае задержки вывоза мебели по вине Заказчика более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором с него взимается плата за хранение в размере 250 (грн.) гривен за каждый день задержки.
  6. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если причиной тому послужили наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия и другие естественные катастрофы, или военные действия, действия правоохранительных органов, связанные с проведением проверок действия предприятия или вмешательства в личную жизнь Заказчика, а также введенные в стране новых законов, препятствующих выполнению работ.

2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения его условий обеими сторонами. Договор считается исполненным после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. После подписания договора стороны не имеют права вносить изменения, кроме тех, которые возникли после контрольного обмера и являются производственно-технической необходимостью. В исключительных случаях эскиз проекта может быть пересмотрен. В таком случае договор должен быть оформлен заново.
  2. Любые изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются только по письменному соглашению обеих сторон.
  3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
  4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним должны разрешаться, по возможности, путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются в суд по месту нахождения ответчика и разрешаются в установленном законом порядке
  5. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

Спецификация по деталям – зачем она нужна?

Итак, что мы видим. Самая первая страница – это «Спецификация по деталям»:

В самом верху, над таблицей, указано название изделия и его габаритные размеры в миллиметрах (длина-глубина-высота).

Теперь переходим к самой таблице:

Деталь – в этой колонке указан номер детали. Этому номеру будет также соответствовать номер детали, указанный в чертежах и в картах раскроя.

Кол., шт. – в данной колонке показано количество указанных деталей в изделии.

Название – здесь вы видите название детали. Если говорить о названиях, то к наиболее непонятным относятся «переборка ДСП» и «царга ДСП».

Переборка – это боковая стойка изделия (в шкафах – это боковые стенки (или их ещё называют – стоевые), в столах – боковые панели, в общем, все вертикальные панели, расположенные к вам торцом относятся к переборкам).

Царга – это вертикальная панель, расположенная к вам своей плоской стороной (цоколя, а также панели, соединяющие боковые переборки стола и так далее).

Материал – здесь указано наименование и цвет материала, из которого изготовлена каждая деталь (ДСП, ДВП, МДФ и т.д.). Конкретного цвета мы не указываем, а просто обозначаем нумерацию цветов (1,2,3 и т.д.). Другими словами, если у вас вся мебель будет изготовлена из ДСП одного цвета, тогда и значение «цвет», вам не нужно. Если же некоторые детали будут изготовлены из ДСП других цветов, тогда одним деталям будет присвоен цвет №1, другим – цвет №2 и так далее.

h, мм – в данной колонке проставлена толщина указанного материала. Например, ДСП может иметь толщину 16мм, 18мм, 22мм, 28мм. Наиболее популярна плита (ДСП), толщиной 16мм.

Размер габаритный – здесь указан габаритный размер детали.

Габаритный размер – это размер детали вместе с кромкой. Дело в том, что кромка имеет определённую толщину. Самой добротной и практичной является ПВХ кромка толщиной 0,5мм и 2,00мм. Кстати, все наши чертежи просчитаны с учётом оклейки деталей именно ПВХ кромкой. Мы вам рекомендуем не экономить на кромке. Многие используют «меламиновую» кромку – это бумажная кромка, которую можно клеить в домашних условиях при помощи утюга. Но такая кромка не долговечна. Ведь не пройдёт и полгода, как она потрескается и начнёт отпадать. На наш взгляд, лучше потратить немного денег и заказать поклейку более долговечной и практичной ПВХ кромки. С ней вы долгое время не будете иметь хлопот, и мебель, сделанная вашими руками, прослужит гораздо дольше.

Так вот, если, скажем, у вас есть деталь, оклеенная с двух противоположных сторон ПВХ-кромкой, толщиной 2мм, то её пильный размер будет на 4мм меньше, чем габаритный. Ведь с каждой стороны прибавляется по 2мм толщины кромки. А 4мм – это уже серьёзно в расчёте деталей. Вот поэтому, в данной таблице указан габаритный и пильный размер деталей.

Габаритный размер – это тот размер, который должен быть у деталей после кромления (поклейки кромки). Другими словами – это размер готовых деталей. Кстати, именно он вам понадобится в процессе сборки мебели.

Размер пильный – это размер без учёта кромки. Собственно, как происходит процесс изготовления мебели? Вначале листы ДСП кроятся на форматно-раскроечном станке. Или, если говорить простым языком – плиту «пилят» на специальных станках. В результате получаются прямоугольные детали. Вот размеры таких деталей и будут пильными. А дальше на эти детали наклеивают кромку, после чего они уже получают свой окончательный, габаритный размер.

Внимание! При обозначении размеров, первым всегда обозначается размер по текстуре рисунка плиты!

Текстура – это направление волокон имитирующих рисунок древесины на поверхности детали. Как вы заметили, наиболее распространена плита ДСП с рисунком, имитирующим всевозможные породы древесины. Вот на таких рисунках очень чётко видно направление текстуры. Например, на переборке и царге (см. рисунок выше) текстура направлена вертикально.

Вот мы и разобрались со спецификацией по деталям. Как видите, здесь нет ничего сложного. Теперь переходим к чертежам. Давайте разберёмся, что собой представляет Сборочный чертёж изделия.

Спецификация к договору поставки мебели и предметов интерьера образец скачать

Приложение к договору поставки товара — образец

Приложения к договору поставки. Понятие спецификации

Применение спецификации в отношениях по поставке товара

Образец спецификации

Рамочный договор и спецификация к нему

Риски отсутствия спецификации как приложения к договору поставки

Приложения к договору поставки. Понятие спецификации

Договор поставки, заключаемый преимущественно между субъектами предпринимательской деятельности, может иметь множество различных приложений, в том числе:

  • формы заявок на поставку или отгрузочных разнарядок;
  • графики поставок;
  • акты согласования цен;
  • прайс-листы;
  • дополнительные соглашения об изменении или дополнении каких-то условий и др.

Вместе с тем чаще всего, когда речь заходит о приложении к договору поставки, стороны имеют в виду спецификацию. О ней и пойдет речь далее.

Понятие спецификации, которая применяется в рамках отношений по поставке товара, можно определить следующим образом: это документ на одну партию товара, составляемый и подписываемый поставщиком и покупателем, содержащий в себе существенные условия договора поставки, а также иные условия, необходимые для исполнения обязательств сторонами.

Более подробную информацию о существенных условиях вы найдете в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?».

Применение спецификации в отношениях по поставке товара

Участники хозяйственной деятельности, решившие заключить между собой соглашение о поставке товара, могут определить предмет договора следующим образом:

  1. Непосредственно в самом тексте договора, перечислив наименования, количество, а при необходимости цену и другие показатели товара.
  2. В отдельном документе, которому стороны придают статус неотъемлемой части основного договора.

Первый вариант чаще используется в тех случаях, когда между сторонами происходит разовая поставка, а количество поставляемых предметов невелико, что дает возможность перечислить их в самом договоре. В такой ситуации применение спецификации необязательно.

Второй способ определения предмета договора и других его условий используется как при разовых поставках (когда перечень товаров слишком большой), так и при долгосрочных отношениях, основанных на рамочном договоре.

В этом случае сам договор не содержит существенных условий поставки, но в нем обязательно делается ссылка на то, что существенные и иные условия будут согласованы сторонами в отдельном документе (приложении к договору).

В последнем случае роль спецификации огромна: она несет в себе существенные условия поставки, а потому ее согласование сторонами обязательно.

Образец спецификации

Образец рассматриваемого приложения может быть взят из Альбома унифицированных форм, утвержденного постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (форма ТОРГ-10). Однако, учитывая, что данная унифицированная форма не является обязательной к применению, поставщик и покупатель вправе разработать и согласовать собственную.

Необходимые данные, которые должна предусматривать подобная форма:

  1. Номер приложения и его наименование (спецификация или др.).
  2. Дата составления документа.
  3. Наименование поставщика и покупателя.
  4. Указание на лиц, которые правомочны подписывать спецификацию, и ссылка на документ, на основании которого данные полномочия у них имеются.
  5. Сведения о поставляемом товаре (название, количество, стоимость, вес и иные характеристики).
  6. Реквизиты и подписи сторон, печати, а также иные необходимые сведения по усмотрению контрагентов.

ВАЖНО! Спецификация в обязательном порядке должна содержать ссылку на договор поставки (его дату, название и номер), к которому она относится. В противном случае высок риск того, что данная спецификация будет признана разовой сделкой купли-продажи, заключенной вне рамок договора поставки.

Пример спецификации можно скачать по ссылке: Образец приложения к договору поставки товара.

Рамочный договор и спецификация к нему

Поставщик и покупатель вправе заключить соглашение о поставках товаров с открытыми условиями, которое будет определять только общие условия их будущих отношений, не конкретизируя при этом предмет поставки. Последний стороны могут уточнить позже, заключив дополнительное соглашение, подписав спецификацию или согласовав иной документ (см. ст. 429.1 ГК РФ).

Суды также трактуют в качестве рамочного договор, названный договором поставки и не содержащий существенных условий, но предусматривающий многократную поставку товара с определением его вида и количества в отдельных документах (см. решение Арбитражного суда Ульяновской области от 25.12.2017 по делу № А72-12942/2017).

Современное делопроизводстве считает целесообразным использовать для составления соглашений такого рода электронной техники и хранить договор на электронном носителе.

Это обусловлено наличием в документе табличной части, которую удобно заполнять посредством современных электронных технологий. Число граф, столбцов и линий зависит от требований к конкретной продукции.

Чаще всего в их числе значатся: • Полное наименование;• Порядковый номер передаваемого товара;• Единица измерения;• ГОСТ;• Общая стоимость с учетом и без учета НДС.• Цена 1 единицы.

Если соглашение о спецификации выступает в качестве документа о согласовании стоимости товаров, то в нем необходимо указать полную раскладку формирования цен с учетом и без учета НДС. В отдельных случаях договор спецификации может отображать расписание поставок на отдельный период или в целом на все время действия основного договора.

Однако эти документы передаются непосредственно при исполнении обязательств по конкретной партии, а значит, лишают контрагентов возможности переговоров, заставляя покупателя принимать товар «как есть», а продавца – ждать оплаты в «разумный срок». Примеры договоров поставки, условия которых рекомендуется конкретизировать спецификациями:

  • контрагенты – крупные компании, подразделения которых (а значит, грузоотправитель и грузополучатель по договору) разбросаны по стране или миру;
  • важны требования к качеству, а описать их одной фразой (с целью указания в накладной или рамочном договоре) затруднительно, например, для образца договора поставки оборудования со спецификацией;
  • цена на товар зависит от рынка и постоянно «скачет».

Форма спецификации для договора поставки: скачать бланк бесплатно Спецификация – документ, родившийся на практике.

Спецификация к договору поставки образец бланк

Цены и порядок расчетов 3.1. Цена товара, указанная в спецификации, а также в товарных накладных и включает в себя стоимость самого товара, упаковки, доставки до места назначения и НДС 18%. 3.2.

Оплата товара производится по каждому этапу поставки отдельно на основании оригинала, выставленного Покупателю счета в течении 5 банковских дней по факту поставки товара. 3.3.

Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон 4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора. 4.2. Покупатель обязан: — принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора поставки; — оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

Спецификация к договору – это документ, выступающий в качестве специфического дополнения к основному соглашению поставки. В документе прописывают основные характеризующие черты товаров, изделий, тары, продукции и прочих объектов, передаваемые от одного лица другому, согласно прописанным условиям соглашения. Договор о поставке товаров всегда ссылается на договор спецификации.

Документ заполняется в произвольном формате на листе А4.

Бланкер.ру

За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере % () стоимости отгруженного Товара. 8.3.

При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере % () от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа. 8.4.

При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше () дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения Покупателем задолженности.
8.5.

В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере % () стоимости недопоставленного Товара. Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на () дней. 8.6.

Спецификация к договору поставки продукции (образец)

Рекламационный акт с резолюцией отдела рекламации Поставщика направляется Покупателю по почте либо посредством факсимильной связи, либо другим доступным способом в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания.

В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара. Ремонт товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента его возврата Покупателем.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной. 2.10.

Риски случайной гибели, повреждения или ухудшения качества товара переходят к Покупателю с момента приема товара по товарной накладной. 2.11.

Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента сборки товара при условии соблюдения условий эксплуатации и использования товара по назначению.

Образец спецификации к договору поставки

Порой в документе оговариваются требования к условиям транспортировки, а именно, к упаковке или таре, в которой будет осуществляться доставка и хранение товаров.

При составлении договора спецификации следует учитывать такие моменты, как возможность пересортицы, меры наказания и ответственности в случае подобных проявлений, возможность погрешностей в весе, размерах, количестве, объеме товара и прочие моменты.

Иными словами, соглашение прописывает все специфические требования и моменты, которые характеризуют отдельные условия выполнения основного договора поставки.
Обязательные пункты, отображаемые в договоре спецификации: • Наименования сторон.• Подписи сторон.• Оттиски печатей компаний.

• Расшифровка подписей обеих сторон. В случае необходимости договор спецификации к договору может быть изменен. Для этого требуется указать на определенные обстоятельства, предполагающие такую возможность.

Образец спецификация к договору поставки мебели

Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору. Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора.

Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.

На сегодня нет унифицированной формы спецификации, так что сотрудники организаций и предприятий могут составлять ее в произвольной форме или, если в компании есть разработанный и утвержденный шаблон документа – по его образцу. Главное, соблюсти всего два основных условия: по своей структуре она должна отвечать некоторым стандартам делопроизводства, а по содержанию – включать в себя ряд определенных данных.

При этом, их автографы должны быть только «живыми» — использование факсимильных подписей, т.е. отпечатанных каким-либо методом не разрешается, за исключением ситуаций, когда договор заключается «удаленно, а предприятия имеют официально зарегистрированные электронные цифровые подписи.

Договор поставки мебели образец

Соглашение сторон может предусмотреть любой порядок взаиморасчетов сторон. предусмотренный законом. Обычно, из-за наличия предзаказа и специфики мебельной отрасли покупатель платит от 30 до 50 процентов от стоимости мебели. После поставки, происходит завершающий взаиморасчет.

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки мебели, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки мебели, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленной в срок мебели за каждый день просрочки.

Спецификация к договору

Утвержденной законодательством Российской Федерации формы, удобной для заполнения, документ спецификации не имеет, поэтому составляется в произвольной форме на стандартном листе формата А4.

Целесообразно при составлении данного документа воспользоваться электронными носителями. Дело в том, что спецификация предполагает табличную часть, которая удобна при заполнении.

Количество граф зависит от требований, которые предъявляются к тому или иному товару. Как правило, к данным требованиям относятся:

Спецификация к договору – документ, являющийся своеобразным дополнением к основному документу – договору поставки и отображает в себе все основные признаки товара, продукции, тары и т.п., передаваемые согласно договору. Ссылка на спецификацию в обязательном порядке должна быть отображена в договоре поставки.

Спецификация к договору купли-продажи

Спецификация к договору купли-продажи – документ, который характеризует основные признаки имущества (в том числе и недвижимого), являющегося предметом договора. Спецификация идет неотъемлемым приложением к договору и имеет юридическую силу. Характер имущества определяет вид спецификации для каждого отдельного случая. Текст договора обязательно должен ссылаться на наличие спецификации.

Спецификация оформляется на основании проекта или другого документа, на основании которого поставляется товар. Составление спецификации осуществляется согласно законодательству о порядке оформления бумаг и заполняется поставщиком. При заключении договора на длительный срок стороны ежегодно либо уточняют спецификацию, либо согласовывают ее.

Интересное: Страхование квартиры по ипотеке стоимость сбербанк калькулятор

Как составить спецификацию к договору

Бланк спецификации к договору поставки (скачать можно варианты для поставки и оказания услуг) заказчик прикладывает к проекту контракта при проведении закупок. На данном этапе ее можно предоставить в виде пустой таблицы или перечислить наименования планируемых к закупке товаров или услуг. Эти документы, а также тендерную документацию и извещение о процедуре требуется разместить в ЕИС.

В законе о контрактной системе не говорится о подобной бумаге. Тем не менее, ч. 4 ст. 93 обязывает заказчиков включать в контракт расчет и обоснование его цены при осуществлении закупок у единственного поставщика. Для этих целей может служить, например, образец спецификации к договору поставки товара 2019.

Договор поставки офисной мебели

При отгрузке Товара Покупателю все комплекты должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие офисной мебели условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части поставленного Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров.

, в лице , действующего на основании , именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», и , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

Интересное: 13 Процентов От Продажи Квартиры Менее 3 Лет С 2019 Года

Как выглядит спецификация к договору поставки и для чего она необходима

Как правило, в договоре между поставщиком и покупателем указываются основные условия поставки, способ оплаты, ответственность сторон. Перечислять все товары, поставляемые по договору, в самом документе, указывая их детальные характеристики, количество экземпляров, отдельную стоимость каждой единицы, попросту невозможно.

В определенных случаях без спецификации просто не обойтись – без сведений, содержащихся в этом документе, могут возникнуть недоразумения между поставщиком и покупателем по поводу несоответствия характеристик доставленной продукции ожидаемым, что в свою очередь приведет к убыткам, а то и судебным тяжбам между сторонами. Кроме этого, в отдельных случаях без спецификации невозможно правильное формирование бухгалтерского учета организации, взаимосвязанной с поставкой или поступлением объектов торговли.

Омск 19 марта 2015 года.

Спецификация к договору поставки ООО «Северные верфи 21 века», в лице Директора по маркетингу и развитию производства Симного Вениамина Евгеньевича, действующий на основании поручения № 5674/СВЕ/5568-15 от 11 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Заказчик, и ЗАО «ПРОИЗВОДСТВО-МЕБЕЛЬ», в лице Заместителя директора по закупкам, действующего на основании приказа директора № 5687-ААА-47677 от 15 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Исполнитель, в рамках договора поставки мебели № 5674/СВЕ/5568-15 от 19 марта 2015 года, далее — договор, договорились о нижеследующем:Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующее:

5. Переход права собственности 5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных. 5.2.

Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент . 6. Обязанности Сторон 6.1. Поставщик обязан: 6.1.1. Согласовать с Покупателем цветовую гамму поставляемой офисной мебели.
6.1.

04 Авг 2018 glavurist 123

Договор поставки мебели образец 2018 скачать бесплатно типовой

г. Москва «__»__________ __ года

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику мебель по наименованию, количеству и ценам, согласно бланку заказа, а Заказчик принять и оплатить товар в установленный настоящим договором срок.

2. Порядок расчета и сроки поставки товара.

2.1. Оплата Заказчиком поставляемых товаров производится путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, в размере 100%.

2.2. Доставка осуществляется Поставщиком Заказчику в течение ______ рабочих дней со дня поступления денежных средств в кассу Поставщика.

2.3. Поставщик обязуется осуществить поставку мебели Заказчику в упаковке, предусмотренной для товара данного вида и обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.

2.4. Заказчик обязан обеспечить принятие товара, осмотреть его, проверить качество и количество. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется при получении мебели и оформляется актом приемки-передачи.

2.5. Сборка мебели не входит в стоимость поставки и осуществляется по отдельной договоренности за дополнительную плату.

3. Качество товара.

3.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ для данной группы товаров. Товар сертифицирован.

3.2. Поставщик обязан заменить недоброкачественный товар в течение 15-ти рабочих дней с момента оповещения его Заказчиком о наличии брака. При обнаружении производственного дефекта Поставщик обязан устранить дефект в течение 15 рабочих дней. Поставщик обязан передать Заказчику товар установленной комплектности, а при нарушении комплектации доукомплектовать товар в течение 15 рабочих дней.

3.3. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Форс-мажорные обстоятельства.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, не поставка железнодорожного или автотранспорта, забастовок, запретных действий Правительства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. При этом сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна предупредить другую сторону в течение 3-х календарных дней по телефону, а также письменно по почте с уведомлением.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по данному договору.

6.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон:

Подписи сторон:

Пример № 2

поставки мебели

г.Казань __________________ 20 __ г.

  • Сертификатом соответствия, выдаваемым государственной компетентной организацией страны происхождения Товара (Госстандарт РФ) на каждую партию Товара, в котором указывается:

а) полное наименование Товара в соответствии с технической документацией;

б) фактические показатели качества Товара, ее упаковки и маркировка;

в) срок действия сертификата и т.д.

  • Санитарным и другим сертификатам в соответствии с императивными нормами страны происхождения Товара (Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ).
    1. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика до адреса Покупателя, указанного в п.12.2 настоящего договора.
    2. Стоимость доставки товара уже включена в цену договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора.
  1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    1. Обязанности Поставщика:
      1. Доставить и произвести сборку (по договоренности) Товара по заявке предоставленной Покупателем перед поставкой;
      2. Передать одновременно с Товаром непосредственно Покупателю следующие документы:

а) свидетельство о происхождении Товара (в случае страны происхождения иностранного государства);

б) сертификат соответствия и \ или другие сопроводительные документы (гигиенический сертификат и т.п.);

3. Нести все расходы, связанные с доставкой Товара согласно п. 4 настоящего договора, до момента подписания сторонами расходной накладной на получение товара Покупателем.

4.Обязательства Поставщика по срокам поставки, количеству, качеству Товара считаются выполненными с момента подписания без замечаний расходной накладной на получение товара Покупателем.

5.2.Обязанности Покупателя:

5.2.1. При отсутствии обоснованных претензий к Поставщику принять Товар в течение 3 (трех) дней с момента его поступления в адрес Покупателя, указанного в п.12.2 настоящего договора, по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (расходную накладную и т.п.);

5.2.2. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) за свой счет. Поставщик обязан вывести Товар, принятым Покупателем на ответственное хранение, или распорядится им в разумный срок (не более 1 недели).

5.3. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента подписания расходной накладной. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    1. Оплата Товара по настоящему договору производится безналичным путем на расчетный счет Поставщика, указанного в п.12.1 настоящего договора в течение срока действия договора, указанного в п.10 настоящего договора.
    2. В случае если предоплата за Товар не поступает на расчетный счет Поставщика от Покупателя в течение срока действия договора, указанного в п.10 настоящего договора, договор теряет юридическую силу и соответственно все обязательства, принятые настоящим договором между Покупателем и Поставщиком – не исполняются.
  1. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

7.1. В случае передачи некомплектного Товара, Покупатель вправе по собственному выбору потребовать от Поставщика:

  • соразмерного уменьшения покупной цены и возврата излишней уплаченной суммы по договору;
  • доукомплектования Товара в разумный срок (в течение 1 недели);
  • потребовать замены некомплектного Товара на комплектный.

7.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или бракованных элементов товара по вине организации-изготовителя, Поставщик обязан без промедления заменить некачественный Товар или бракованные элементы качественным.

7.3. В случае нарушения ассортимента поставки Товара по сравнению с указанным в заявке, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в ассортименте, предусмотренного в заявке.

7.4. Транспортные расходы по возврату некачественного Товара выполняются за счет Поставщика.

7.5. При необоснованном отказе от приемки Товара, Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба.

7.6. Помимо ответственности, предусмотренной пунктами 7.1.-7.5., стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямым или косвенным проявлением, например, наводнением, пожаром, землетрясением, эпидемией, военным конфликтом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иного административного вмешательства со стороны государства, или каких-либо других постановлений, административных ограничений или иных объективных обстоятельств вне разумного контроля сторон, оказывающих влияние на выполнение обязательств по настоящему договору, сроки исполнения этих обязательств соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления указанных обстоятельств.
    2. Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
    3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
    4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного органа.
    5. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. будут продолжаться более чем 2 (два) месяца, стороны должны определиться по дальнейшему исполнению обязательств по настоящему договору, подписав соответствующее дополнительное соглашение, или по требованию любой из сторон настоящий договор подлежит прекращению. В случае прекращения настоящего договора, стороны определяют отдельным соглашением порядок расчетов за уже исполненные обязательства.
  1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
    1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров.
    2. В случае если стороны не могут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п.9.1, все споры и разногласия по настоящему договору решаются в арбитражном суде РТ в соответствии с законодательством РФ.
  2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и действует в течение 7 (семи) календарных дней.

    1. 11.1.Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами дополнительным соглашением.
    2. 11.2.Договор может быть расторгнут:
      1. по соглашению сторон;
      2. по обстоятельствам, указанным в пункте 8.1. настоящего договора.
    3. 11.3.Одностороннее расторжение договора не допускается.
    4. 11.4.Допускается перемена лиц в обязательстве (в том числе частичная) только с письменного согласия сторон.
    5. 11.5.Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончании срока его действия.

11.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

  1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

12.2. Покупатель: _________________________________________________________,

Поставщик: Покупатель:

______________________ ______________________

Спецификация на кухню образец

Рыночные отношения сейчас развиваются очень стремительно. Требуется всё больше знаний, связанных с юридическим оформлением сделок. С теми или иными особенностями из этой сферы приходится сталкиваться даже обычным гражданам. Спецификация – документ, который присутствует практически в каждом виде правоотношений.

В правовом и экономическом смысле спецификация – обязательное письменное приложение, оформленное в двух оригинальных экземплярах. Она прилагается к любому договору поставок, другим аналогичным документам.

Спецификация к договору поставки материалов образец в формате

Очень часто договор поставки между заказчиком и поставщиком заключается на общих условиях, без цен, количества товара и сумм к оплате.

В спецификацию могут быть включены графы о сроках годности товара, сроках и способах оплаты, а также сроках и способах поставки-доставки товаров.

Образец спецификации на заказную кухню

• Порядковый номер передаваемого товара; • Общая стоимость с учетом и без учета НДС. Поэтому к основному документу прикладывается спецификация.

Юридическую силу имеет как соглашение о поставке, так и приложение к нему — спецификация.

Существует только перечень сведений, которые, как правило, указываются в данном документе: Часто стороны вписывают в отдельные графы конкретные условия поставки, если это необходимо, и требования к таре либо товарной упаковке. Удобная программа для учета договоров.

Демосервер и тестовый период.

Типовой договор купли-продажи кухонной мебели

Чтобы осуществить покупку или продажу кухни, то потребуется оформить соответствующий договор. Этот договор сопровождает документ Спецификации, причем в обязательном порядке. Ведь в нем следует прописать все важнейшие черты мебели.

Есть положения, с которыми следует ознакомиться:

  1. материал изготовления мебели.
  2. количество составных частей мебели, ее точные размеры;

В обязательном порядке следует отметить, что спецификация должна подписываться строго обеими сторонами.

Такой документ включает в себя все положения, это и ответственность сторон, способы разрешения споров и т.д.

В процессе оформления такого договора, важно учесть все его пункты, чтобы избежать лишних проблем.

Например, в документе следует прописать такие факторы, как:

  1. способы разрешения споров;
  2. предмет договора;
  3. особенности порядка его исполнения;
  4. ответственность всех участников сделки;
  5. расчеты, сумма договоров.

Как правильно оформить спецификацию к договору купли-продажи

При оформлении документов для купли-продажи товара к основному документу поставки оформляют также и спецификацию к договору.

  1. Сумма НДС;
  2. Стоимость товара всего с НДС.
  3. Стоимость товара без НДС;
  4. Количество единиц товара;
  5. Наименование товарных единиц;
  6. Единицы измерения;
  7. Цена за единицу товара;
  1. Подписи, расшифровки подписи и печати сторон.
  2. Наименование покупателя;
  3. Наименование поставщика;
  4. Реквизиты сторон;
  5. Номер договора поставки, к которому составляется спецификация;

Помимо этого в спецификации могут быть указаны сроки и условия и поставки товара, гарантии качества, ответственность сторон за отклонения от условий договора.

Образец спецификации к договору поставки обязательно разрабатывается вместе с типовым договором поставки.

Это неотъемлемая и едва ли не самая важная часть договора, содержащая его предмет и другие условия.

Образец спецификации к договору поставки.docx Статья 429.1 Гражданского кодекса РФ разрешает заключать рамочный договор (договор, устанавливающий общие условия отношения сторон, которые затем конкретизируются в иных документах). Эта форма отношений удобна для длительных договоров поставки партиями.

Примеры договоров поставки, условия которых рекомендуется конкретизировать спецификациями: Спецификация – документ, родившийся на практике.

Его содержание обусловлено назначением.

Особенности спецификации к договору поставки в 2019 году

Договор поставки является основным документом при оформлении заказа между поставщиком товара и заказчиком. Для предотвращения проблем и несогласованностей необходимо грамотное составление как соглашения, так и всех приложений к нему, в число которых входит спецификация.

В соглашении прописываются ключевые положения, а специальная и уточняющая информация касательно поставляемого товара содержится в спецификации. Рассмотрим особенности спецификации к договору поставки в 2019 году, образец и правила заполнения.

В этом разделе расскажем вам, что представляет собой спецификация, обязательна ли она, в какой форме она прикрепляется к договору поставки, какими нормативными актами регулируется ее составление и какая информация должна в ней содержаться.

Спецификация к договору представлена в форме письменного приложения к соглашению, которое формируется с целью указания количественных и качественных параметров поставляемой продукции.

Данный документ действует в течение срока действия основного соглашения.

Продажа товаров, закупка оборудования у производителя осуществляется по договору поставки.

Такой документ является самым распространенным как у крупных производителей, так и у индивидуальных предпринимателей.

Но в документе невозможно, да и не нужно, перечислять все поставляемые товары, так как их количество может быть велико.

Поэтому к основному документу прикладывается спецификация. Юридическую силу имеет как соглашение о поставке, так и приложение к нему — спецификация. Но в то же время они действительны только вместе.

Что же представляет собой это приложение?

Прикладываемая к договору поставки спецификация представляет собой перечень поставляемых товаров, их характеристики, количество, стоимость.

Что нужно знать при заключении Договора на покупку кухни под заказ

Мебели сейчас так много, что обычному покупателю – не профессионалу, трудно решить, какая мебель действительно хорошего качества, а какую лучше не покупать.

Покупка кухни — дело серьезное и к нему следует подойти основательно. * К договору на покупку кухни под заказ обязательно должна прилагаться Спецификация всех составляющих элементов кухни, проставлены их артикулы и размерность. Спецификация заказа является неотъемлемой частью договора.

* Кроме того, к договору обязан прилагаться подробный эскиз кухонного гарнитура с подписью менеджера, который составлял дизайн-проект вашей кухни. * Поинтересуйтесь, имеет ли компания Сервисную службу для выполнения гарантийных и послегарантийных обязательств.

Спецификация к договору поставки: образец

Договор о поставке товаров – является одним из главных юридических соглашений между двумя предприятиями.

При заключении сделки составляются дополнительные соглашения, которые являются неотъемлемой частью договора. Одно из таких приложений – спецификации на поставку товарно-материальных ценностей.

В данной статье мы предлагаем рассмотреть, что такое спецификация к договору поставки ТМЦ и её предназначение.

Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору

Предназначение спецификаций

В том случае, когда заключается сделка, подразумевающая поставку товарно-материальных ценностей от производителя к заказчику (самостоятельно или при помощи посредников), между сторонами заключается договор.

Так как список товаров и их описание занимает много места, создается дополнительное приложение, которое прикрепляется к договору. Это приложение является неотъемлемой его частью, и обладает той же юридической силой.

Приложение в виде спецификации на поставку ТМЦ, заполняется по определенной форме. Она используется в таких договорах, как:

  • подряд;
  • оказание услуг на основе финансового вознаграждения;
  • других видов сделок.

Согласно установленным законом правилам, подобные документы используются в качестве приложений к любым договорам. Они могут заполняться как во время заключения договора, так и после того, как стороны подпишут соглашение.

Для того чтобы документ получил юридическую силу, необходимо в заполненных бумагах сделать отметку, где указывается принадлежность к конкретному договору. Отсутствие подобных отметок, может стать причиной потери юридической силы документа.

Это означает, что в случае судебных разбирательств, подобные приложения рассматриваться не будут.

В спецификациях на поставку ТМП приводится список передаваемых товаров.

К категории товарно-материальных ценностей относятся различные механизмы, производственное сырье и расходные материалы, оборудование, а также другие категории ценностей.

В некоторых случаях, в этом документе фиксируется схема оплаты. Здесь указывается промежуток времени, за которое необходимо оплатить полную или частичную стоимость ТМЦ, этапы поставки и стоимость единицы товара.

Бланки, использующиеся в 2018 году

На сегодняшний день, четкий регламент заполнения данного документа отсутствует. Этот нюанс дает право каждому предприятию разработать собственную форму, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве первичной документации. Однако, к заполненным бумагам имеется ряд определенных требований, касающихся отражаемой информации.

Поскольку унифицированная форма спецификации действующим законодательством не предусмотрена, стороны составляют ее в произвольной форме

В первую очередь необходимо указать номер приложения данного документа. Далее приводится ссылка на договор, его наименование, а также дату заключения сделки.

Для удобства оформления бланка, перечисление товаров можно осуществлять в виде таблицы. Готовая таблица должна содержать в себе столбцы с порядковым номером, названием и количеством товара, а также единицами измерения.

Важно обратить внимание на то, что в большинстве случаев в качестве единицы измерения используется штука, однако допускается использование объемных или весовых единиц. В отдельном столбце указывается стоимость одной единицы ТМЦ, а в конце таблицы приводится общая стоимость.

Помимо всего вышеперечисленного, заполненная таблица должна содержать в себе сведения о НДС.

После таблицы с перечнем товаров, указываются условия оплаты поставки. В качестве примера рассмотрим ситуацию, где половина стоимости ТМЦ, переводится в виде авансового платежа. Произвести такую оплату необходимо в течение шести рабочих дней с момента подачи счета. Вторую половину указанной суммы необходимо выплатить в течение четырнадцати дней с момента авансового платежа.

Обязательным условием заполнения спецификации является указание наименования предприятий, данных об ответственных лицах и даты заключения сделки. Помимо рукописных подписей, допускается использование цифровых копий, в том случае, когда предприятие использует подобные технологии. При использовании цифровых подписей, необходимо сделать соответствующую пометку в договоре.

Важно обратить внимание, что спецификации с факсимильными подписями не имеют юридической силы.

Наличие печати на заполненном документе не является обязательным требованием. Необходимость штампования возникает только в том случае, когда одна из сторон использует данный метод при ведении внутренней документации. Ниже представлен образец спецификации на поставку товара, который наглядно демонстрирует, как выглядит данное приложение:

«Приложение №__

к Договору №_____

от «__» _________ 201_г.

Спецификация на поставку товарно-материальных ценностей

Товары Количество Единицы измерения Цена за единицу (в рублях) Стоимость (в рублях)
Итого: _________________ рублей
В т.ч НДС 18% ___________ рублей

Условия оплаты: оплата проводится в несколько этапов.

Первый этап:

Выплата аванса в размере ____% от стоимости товарно-материальных ценностей, в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем;

Второй этап:

Оплата ____% стоимости товаров, согласно Спецификации, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента получения уведомления от Исполнителя о наличии на складе Исполнителя и готовности к отгрузке товарно-материальных ценностей.

Срок выполнения поставки составляет не более __ недель со дня зачисления финансовых средств по авансовому платежу на расчетный счет Исполнителя.

Продавец: Генеральный директор (указать форму организации) «____________»

М.П

Покупатель: Генеральный директор (указать форму организации) «____________»

М.П»

Спецификация к договору поставки образец, заполненный:

«Приложение №7

к Договору №31

от «14» декабря 2017г.

Спецификация на поставку товарно-материальных ценностей

По условиям договора, оплата производится в два этапа.

Сначала производится авансовый перевод в размере 25% от общей стоимости товарно-материальных ценностей, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня выставления счета Исполнителем.

На втором этапе, после получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Исполнителя необходимой продукции, оплачивается оставшаяся сумма, согласно данной Спецификации – также в течение 7 (семи) рабочих дней.

Срок выполнения поставки составляет не более 2 (двух) недель с момента зачисления первого перевода на расчетный счет Исполнителя.

Исполнитель: Генеральный Директор ИП «МебельВДом»

Алексеев Алексеев Д.А.

Заказчик: Генеральный Директор ЗАО «ВашБизнес»

Морозов Морозов П.Л.»

Следует обратить внимание на то, что каждое предприятие наделено правом выбора количества спецификаций, а также составлением образцов их оформления.

Допускается создание как одного длинного перечня товарно-материальных ценностей, так и нескольких таблиц, разбитых по категориям товаров.

В задачу составляющего входит указание на страницах договора количества спецификаций с фиксацией порядкового номера приложений.

Формирование спецификации на поставку товара происходит только после заключения договора поставки

Ответственность за заполнение

Разобравшись с вопросом для чего нужна спецификация, давайте рассмотрим, на ком лежат обязанности за составление подобной документации. По установленным законом правилам, данный документ должен составляться исполнителем.

В момент заключения сделки, готовый бланк передается заказчику для изучения. Допускается передача подобных документов после подписания договора.

В большинстве случаев, исполнителем используются типовые бланки, в которые добавляются необходимые позиции.

В крупных организациях, занимающихся производством различных товаров, ответственность за разработку спецификации возлагается на руководителя отдела менеджмента.

При отсутствии данной структуры в условиях предприятия, допускается составление бумаг лицом, обладающим необходимыми должностными полномочиями. Согласно текущему законопроекту, данные полномочия могут быть возложены на любого сотрудника.

Единственным требованием является – наличие необходимых знаний для составления первичной документации.

Правила составления и пересылки

При разработке бланка спецификации необходимо учитывать несколько особенностей этого вида документа, который имеет первостепенную важность. Свободная форма заполнения подразумевает использования фирменных бланков для печати документа. Допускается использование электронных копий приложений в сочетании с бумажными.

Важно обратить внимание, что электронные версии должны быть заверены электронной подписью руководителей предприятий.

Документ изготовляется в количестве двух копий, одна из которых остается у исполнителя, а вторая передается заказчику. Заполненный бланк не должен содержать в себе помарки или исправления, но допускается дополнение готовых бумаг.

В случае с необходимостью исправления, спецификация расторгается, после чего заполняется новый бланк. Также следует обратить внимание на условия хранения первичной документации. Согласно установленным правилам, данный документ должен быть прикреплен к договору.

Действие приложения – до момента выполнения условий, оговоренных на страницах договора.

Спецификации имеют довольно широкое распространение (особенно в торговых компаниях), даже несмотря на то, что они не являются обязательными к применению

Передать заполненные бумаги, можно воспользовавшись одним из четырех нижеперечисленных вариантов:

  1. Личная передача заказчику в лице директора организации или через секретариат;
  2. С помощью электронной почты (необходимо наличие цифровой подписи);
  3. При помощи Почты России (многие эксперты рекомендуют использовать заказные письма с уведомлением о получении);
  4. С помощью курьерской службы, работающей по принципу «доставка прямо в руки».

Важно обратить внимание, что в приведенном выше списке отсутствует вариант передачи документов с помощью факса. На сегодняшний день, данный вид техники признан устаревшим. Помимо этого, при подобной передаче приложений, необходимо сделать соответствующую пометку в договоре.

В том случае, когда компания исполнителя осуществляет поставку товарно-материальных ценностей на постоянной основе, необходимо разработать единый образец данного бланка, который будет использоваться в дальнейших сделках.

Решение конфликтов через суд

Основываясь на данных судебной практики, можно выявить важные правовые условия применения спецификаций.

Несмотря на свободную форму составления и отсутствие регламента, существуют определенные правила на отображение ключевых сведений.

Каждая спецификация должна содержать в себе информацию о точной стоимости товара, их количестве, а также общей сумме. Важно обратить внимание на то, что налог на добавленную стоимость указывается в отдельной графе.

Необходимость указания информации о выбранной схеме оплаты отсутствует. Однако выбранная схема не должна противоречить тем условиям, что были указаны в договоре.

В некоторых ситуациях, возникает необходимость в заключение дополнительных соглашений, где рассматриваются условия оплаты.

Также отсутствует необходимость в перечислении технических характеристик товарно-материальных ценностей, сведений об изготовителе и других параметров.

В случае с претензиями со стороны налоговой службы о несоответствии информации о товарно-материальных ценностях, в приложении к договору сведениям, приведенным в счет-фактуре, действия проверяющей инстанции считаются необоснованными.

Это можно объяснить тем, что каждое предприятие имеет право решать самостоятельно, о том какие данные указывать в приложении. С точки зрения теории, данный документ является одним из средств юридической защиты, каждой из сторон.

Так как договор, заключенный между заказчиком и исполнителем, имеет собственную юридическую силу, отсутствие спецификаций не снимает с каждой из сторон необходимость выполнения тех условий, на которых была заключена сделка.

Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком

В случае претензий со стороны проверяющих органов, стороны могут использовать в качестве доказательств своей правоты:

  1. Договор, где четко прописываются наименования и реквизиты обеих организаций, порядок поставки товарно-материальных ценностей и условия выплат. Также в некоторых договорах прописывается процесс урегулирования конфликтов.
  2. Спецификации, имеющие уточняющую информацию о товарно-материальных ценностях, признаются действующими только при наличии самого договора. В заполненном документе в обязательном порядке должна иметься ссылка на договор.

При отсутствии самостоятельно изготовленной формы приложения, можно скачать бланк спецификации к договору поставки с нашего сайта.

Бланк для спецификации кухни

KbНеобходимо заключать с каждым клиентом — юридическим лицом при заказе мебели.Для разовой и постоянной работы. Не забудьте вставить свои реквизиты и доработать его под себя!Дилерский договор поставки от Альва Студио. .doc 125KbДоговор с конечным клиентом — юрлицом от Альва Студио.

.doc 127Kb Дополнительное соглашение к договору. .doc 11KbЗаключается в случае необходимости внесения ЛЮБЫХ изменений в базовый договор. Помарки, зачёркивания и другие корректировки в основном договоре не допустимы.

По наличию допсоглашения Вы легко можете определить какие нюансы в условиях поставки этого конкретного заказа имеются. Приложение №0. Замер помещения. .doc 322KbРаспечатывается только по специальному требованию клиента, при его желании самостоятельно произвести замеры.

Информация полностью представлена на сайте в разделе Как правильно снять размеры.

Важно Например, в документе следует прописать такие факторы, как:

  • предмет договора;
  • особенности порядка его исполнения;
  • ответственность всех участников сделки;
  • способы разрешения споров;
  • расчеты, сумма договоров.

Существуют и иные условия договора, они и приводят к тому, что сделка является прозрачной, выгодной для всех участников. Что касается итогового результата договора, то сюда принято относить юридические данные участников, их подписи, ведь без этого сделка не является заключенной.

Только когда все условия сделки будут соблюдены, ее можно считать завершенной, в противном случае она не имеет никакой юридической силы. Условия договора купли-продажи кухонной мебели Чтобы грамотно и без проблем можно было продать кухонную мебель, потребуется тщательным образом составить договор.

oWY(%_K5Eb=San:_UqFT) ,/*7rl!\_;*S(O,)eZjH*nNgDCjl-HW!%UIi`XaeYN’ 84M%s&L85_b#TF%&M(#O:8!h#*B)*jCPOtbmBdBZ’.

Бланки для оформления заказа на изготовление кухонного гарнитура

Обратим внимание на то, что в спецификации на товар отражается информация об упаковочной таре, в которой находится сам товар, его вес с этой тарой (брутто), количество упаковок с товаром в одном месте или транспортном средстве. Это весьма важно, и Вы поймёте почему.

Зачем нужна спецификация на товар Если отвлечься от спецификации как документа, и обратить внимание на сам процесс доставки груза, либо его другое перемещение, мы увидим, что в отношениях с товаром участвуют не только покупатель и продавец или клиент и поставщик, но и большое количество совершенно посторонних лиц.

Это водители, грузчики, экспедиторы и т.д. Именно для лиц, которые непосредственно участвуют в доставке груза, и составляется спецификация.

A!d3U/FMmu_kLAQA/\DlEBoqt2ZidI*%)UH;Yi`m \,jppc/P&

Спецификация на поставку товара: образец и бланк

Согласована Исполнителем Утверждена Заказчиком ЗАО «ПРОИЗВОДСТВО-МЕБЕЛЬ» ООО «Северные верфи 21 века» / / / / 19 марта 2015 года. 19 марта 2015 года. М.П. М.П.

Основное назначение

Если осуществляется поставка товаров от продавца покупателя без посредников или через них, практически всегда заключается договор поставки. Однако сам перечень товарных единиц, их количество и прочие данные в большинстве случаев выносится отдельным текстом как приложение, поскольку в самом договоре он займет много места.

  • возмездного оказания услуг;
  • подряда;
  • некоторых других.

По законодательству её (как уточнение перечня определенных позиций) можно использовать как приложение к любому договору в момент заключения сделки или после подписания базового соглашения.

Основное назначение состоит в том, что в ней перечисляется полный перечень поставляемых материальных ценностей, среди которых могут быть как сами товары, так и:

  • материалы;
  • сырье;
  • оборудование и механизмы;
  • прочие ценности.

Нередко в документе отражается также схема оплаты (этапы, суммы, предельные сроки и т.п.). Поэтому по сути – это перечень товаров, их сумма и условия оплаты.

Обязанность составления по умолчанию лежит на поставщике. Документ изучается покупателем и подписывается либо в момент оформления договора, либо позже, по факту составления. Как правило, договор поставки предусматривает многократное оказание подобных услуг. Поэтому сам текст договора не меняется, а происходит только добавление новых позиций, актуальных для текущих ситуаций.

Предлагаем ознакомиться: Образец заполнения декларации 3-НДФЛ в 2019 году

В компании-поставщике её разработкой занимается, как правило, руководитель отдела (или менеджер), в чьей компетенции находится данный вопрос. По законодательству любой сотрудник может взять на себя подобные обязанности. Поэтому единственное требование – достаточный уровень компетентности для подобной работы.

По этой причине спецификация может корректироваться на протяжении срока действия договора поставки в качественном и количественном измерении. Требования, обязательные для выполнения при составлении спецификации:

  • в соглашении должна быть ссылка или уведомление о приложении в виде спецификации под конкретным порядковым номером;
  • она должна быть оформлена на отдельной странице и подписана до момента поставки и получения продукции;
  • продукция, прописанная в спецификации, должна быть согласована между партнерами;
  • в документе должны быть подписи обеих сторон, иначе он не будет иметь юридической силы;
  • обязательное подписание бумаги в 2 экземплярах.

Можно ли вносить изменения В процессе осуществления поставок происходят различные ситуации, когда требуется внесение изменений в спецификацию.

Судебная практика

Исходя из судебной практики можно понять несколько важных правовых условий использования:

  1. Форма свободная, однако в ней должны обязательно содержаться сведения о точном количестве, точной стоимости как отдельных товаров, так и их суммарного количество (и общей суммы с отдельным указанием НДС).
  2. Сведения о схеме оплаты можно приводить или не приводить, но в любом случае они не должны противоречить условиям договора. В других случаях можно заключить дополнительное соглашение, в котором сделать исключение для конкретной ситуации.
  3. Сведения о технических характеристиках товаров, их изготовители, соответствии нормативным документам указывать необязательно.

В частности, претензии проверяющих налоговых органов о несоответствии данных о товарах в образце спецификации к договору поставки информации, приведенной в счете-фактуре, представляются необоснованными.

Дело в том, что компании сами вправе решать, какие данные, в каком виде должны содержаться в ней.

Теоретически документ составляется исключительно для удобства и юридической защиты сторон, поскольку сам договор поставки самодостаточен и даже в отсутствие приложений он имеет обязательную юридическую силу для поставщика и покупателя (в объеме прописанных прав и обязанностей, если они не противоречат ГК).

Таким образом, даже в случае возникновения подобных претензий сторонам будет достаточно доказать свою правоту, используя:

  • собственно договор (поставки, подряда и другие), в котором подробно прописываются названия, реквизиты сторон, порядок поставки, оплаты, урегулирования споров и т.п.;
  • спецификации, которые имеют характер уточнения сведений по товарам (точное количество, сумма и т.п.) и действуют только в случае наличия соответствующего договора, а также ссылки на этот договор.

Знакомые широкому кругу людей потребительские качества делают этот вид самым популярным в данном сегменте. Структура: ДСП (МДФ) толщиной 16-18 мм, с лицевой стороны покрытая слоем глянцевого пластика 0,8 мм, с обратной стороны белым матовым пластиком. Мы используем пластик Lamicolor производства Италии. Преимущества: Большое количество цветов и фактур. Долговечность Идеальный баланс стоимости и качества Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров.

Элегантный, изысканный внешний вид, который сделает Вашу мебель яркой и престижной. Заслуженно один из самых популярных типов фасадных систем. Обладает способностью сохранять яркость глянцевой поверхности в течение долгого времени. Преимущества: Разнообразие цветовых решений практически не ограничено. Рекордный выбор моделей фасадов Возможно глянцевое, матовое, исполнение, так же металлик Высокая устойчивость к изменению цвета, воздействию влаги, высоких температур и пара Поверхность легко очищается от бытовых загрязнений Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров. Фасады из ламинированного ДСП производства фирмы Egger, благодаря невысокой стоимости и большому ассортименту цветов и фактур, позволят реализовать довольно широкий диапазон стилистических решений.

Материал, прошедший испытание временем — надежный, стойкий к температурным перепадам, эстетичный. К минусам такого типа фасадов можно отнести невозможность производства радиусных (гнутых) поверхностей. Фасады производятся из ЛДСП толщиной 16-18 мм, с кромкой 2 мм по всему периметру. Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров. Фасады из ламинированного ДСП производства фирмы Egger, благодаря невысокой стоимости и большому ассортименту цветов и фактур, позволят реализовать довольно широкий диапазон стилистических решений. Материал, прошедший испытание временем — надежный, стойкий к температурным перепадам, эстетичный.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КУХНИ НА ЗАКАЗ

Если бы не… Онлайн конструктор «Классика Кухни» на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Абсолютно новые технологии позволили нам воплотить в жизнь все требования современного покупателя! Оцените все возможности технологий будущего!

Как узнать что именно вошло в стоимость шкафа? В стоимость мебели, обычно, входит все, что вы видите на картинке. Если вам нужна подробная спецификация вашего заказа, пришлите запрос на наш электронный адрес infoclassicakuhni , и мы обязательно предоставим вам детальную информацию по проекту. Если вы не нашли ответа на интересующий вас вопрос, отправьте его на наш электронный адрес infoclassicakuhni. Мы обязательно ответим и опубликуем его в данном разделе. Фасады из массива дерева – это всегда высокий уровень, атрибут достатка, экологичность и долговечность, разнообразие стилистических решений.

Пластиковые фасады – наиболее распространенный тип поверхностей, используемых в производстве кухонь в стиле модерн и хай-тек. Знакомые широкому кругу людей потребительские качества делают этот вид самым популярным в данном сегменте. Структура: ДСП (МДФ) толщиной 16-18 мм, с лицевой стороны покрытая слоем глянцевого пластика 0,8 мм, с обратной стороны белым матовым пластиком. Мы используем пластик Lamicolor производства Италии. Преимущества: Большое количество цветов и фактур.

Это позволит вам вернуться к проекту позже без оформления заказа. Как вернуться к своему проекту позже? По окончании работы сохраните ваш проект, если вы используете конструктор впервые, вам будет предложено пройти несложный процесс регистрации, и на указанный электронный адрес будет отправлено письмо со ссылкой на ваш проект. Так же, вы всегда можете вернуться к последней версии проекта, для этого необходимо зайти на наш сайт в раздел «онлайн расчет», и ввести свои данные в поле авторизации. Не забывайте сохраняться после каждой сессии. Что влияет на конечную стоимость шкафа?

У меня не загружается конструктор. Наш Конструктор работает на базе программы Web Gl, которую не поддерживают браузеры в устаревшей версии. Подробная информация и возможность скачать или обновить браузер во вкладке «Технические требования» на странице данного сервиса на нашем сайте. Я не готов заказать шкаф прямо сейчас, потому что хотел бы доработать проект позже. Если вы не готовы заказать шкаф, нажмите кнопку «сохранить».

Пожалуй, самый доступный способ реализации кухонь в классическом стиле. Множество вариантов остекления, есть радиусные элементы (гнутые), декоративные вставки (балясины, порталы, арки над вытяжкой, карнизы) Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров.

У нас представлено два вида массива дерева: бук и дуб, несколько вариантов исполнения: бук морилка, дуб морилка, дуб и бук, покрытые эмалью с патиной. Производство: Россия, Краснодар. Преимущества: Большое количество цветов и моделей. Долговечность Идеальный баланс стоимости и качества Внимание!

Конструктор кухни 3D онлайн. Калькулятор расчёта кухни. Для того, чтобы узнать финальную стоимость мебели, необходимо создать проект. В течение всего процесса моделирования вы сможете в режиме реального времени видеть, как меняется стоимость в зависимости от выбранных вами материалов. Перед тем, как приступить к процессу создания проекта, рекомендуем ознакомиться с нашими советами о том, каким образом формируется стоимость вашей будущей мебели. Посмотреть.

Помимо всех технических инноваций, это простая и интуитивно понятная в использовании программа, которая подарит вам незабываемое творческое путешествие в мир современных технологий! Стоимость мебели, указанная в конструкторе, не включает в себя текущие акции и скидки. Поэтому, если вы хотите получить более выгодные условия на покупку, оформите заявку и менеджер предоставит вам актуальную стоимость с учетом всех бонусов. Условные обозначения: О конструкторе.

Фасады УФ лак (выскоглянцевые) Одна из новейших разработок, применяемых в производстве кухонных фасадов. Фасады из МДФ УФ лак обладают глянцевой зеркальной поверхностью, имеют идеально ровное покрытие яркого, сочного цвета. Устойчивы к механическим и химическим воздействиям. Визуально увеличивают размеры помещения за счет эффекта зеркального отражения. Такой прием часто используют дизайнеры: вечерний свет, отражаясь в глянцевой поверхности рассеивается , и осыпает помещение обилием иллюзорных огней, создавая атмосферу уюта и праздника.

Онлайн 3D конструкторы кухонь и шкафов-купе «Классика Кухни» без преувеличения самые передовые сервисы на всем интернет-пространстве России. Функционал позволяет в режиме реального времени сразу же оформить заявку на приобретение или бесплатную доработку проекта профессиональными дизайнерами. С помощью наших конструкторов вы сможете создать проект кухни или шкафа, с максимальной точностью отрегулировав размеры каждого модуля.

В конструкторе отображено ограниченное количество моделей, весь ассортимент в разделе «Кухонные фасады» на нашем сайте. Элегантный, изысканный внешний вид, который сделает Вашу мебель яркой и престижной. Заслуженно один из самых популярных типов фасадных систем.

За умеренную цену можно приобрести гарнитур с действительно большим выбором моделей фасадов, цветов и видов покрытия (матовые, глянцевые, металлик). Пожалуй, самый доступный способ реализации кухонь в классическом стиле. Множество вариантов остекления, есть радиусные элементы (гнутые), декоративные вставки (балясины, порталы, арки над вытяжкой, карнизы) Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров. Такие фасады давно известны на рынке кухонь эконом-сегмента. Поверхность из МДФ, покрытая пленкой ПВХ мембранно-вакуумным методом. За умеренную цену можно приобрести гарнитур с действительно большим выбором моделей фасадов, цветов и видов покрытия (матовые, глянцевые, металлик).

Приятного вам времяпрепровождения и творческого вдохновения! Вам все это, наверное, покажется фантастикой, и в целом вы правы, это почти так. Найти сервис «расчет кухни», который бы соответствовал всем этим требованиям практически невозможно.

Обладает способностью сохранять яркость глянцевой поверхности в течение долгого времени. Преимущества: Разнообразие цветовых решений практически не ограничено. Рекордный выбор моделей фасадов Возможно глянцевое, матовое, исполнение, так же металлик Высокая устойчивость к изменению цвета, воздействию влаги, высоких температур и пара Поверхность легко очищается от бытовых загрязнений Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров.

В конструкторе отображено ограниченное количество моделей, весь ассортимент в разделе «Кухонные фасады» на нашем сайте. Фасады из массива дерева – это всегда высокий уровень, атрибут достатка, экологичность и долговечность, разнообразие стилистических решений. У нас представлено два вида массива дерева: бук и дуб, несколько вариантов исполнения: бук морилка, дуб морилка, дуб и бук, покрытые эмалью с патиной. Производство: Россия, Краснодар. Преимущества: Большое количество цветов и моделей. Долговечность Идеальный баланс стоимости и качества Внимание!

Визуально увеличивают размеры помещения за счет эффекта зеркального отражения. Такой прием часто используют дизайнеры: вечерний свет, отражаясь в глянцевой поверхности рассеивается , и осыпает помещение обилием иллюзорных огней, создавая атмосферу уюта и праздника. Это плита МДФ толщиной 18 мм, лицевая сторона которой покрыта глянцевым защитным слоем, полученным путем многократного нанесения специального лакокрасочного покрытия. Абсолютно не токсичны и исключительно долговечны. Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров. Пластиковые фасады – наиболее распространенный тип поверхностей, используемых в производстве кухонь в стиле модерн и хай-тек.

К минусам такого типа фасадов можно отнести невозможность производства радиусных (гнутых) поверхностей. Фасады производятся из ЛДСП толщиной 16-18 мм, с кромкой 2 мм по всему периметру. Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров. Такие фасады давно известны на рынке кухонь эконом-сегмента. Поверхность из МДФ, покрытая пленкой ПВХ мембранно-вакуумным методом.

После оформления заказа, с вами свяжется наш менеджер и вы сможете уточнить все детали. Но обращаем внимание, что сюда не входит сборка и доставка мебели. Как правило, сборка стоит 10%, доставка от 1200 рублей. У вас нет тех вариантов корпусов, которые мне нужны, что делать? После того, как вы установили модуль в поле конструктора, щелкните по нему левой клавишей мыши, слева откроется меню, где вы сможете задать более подробные параметры секции, если и там не нашлось нужного варианта, ниже есть поле для внесения комментариев, заполните его и мы учтем эту особенность при оформлении заказа.

Это плита МДФ толщиной 18 мм, лицевая сторона которой покрыта глянцевым защитным слоем, полученным путем многократного нанесения специального лакокрасочного покрытия. Абсолютно не токсичны и исключительно долговечны. Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров. Фасады УФ лак (выскоглянцевые) Одна из новейших разработок, применяемых в производстве кухонных фасадов. Фасады из МДФ УФ лак обладают глянцевой зеркальной поверхностью, имеют идеально ровное покрытие яркого, сочного цвета. Устойчивы к механическим и химическим воздействиям.

Здесь происходит основная работа по компоновке шкафа. В вашем распоряжении большой диапазон размеров и типов шкафов, возможность менять размеры шкафа, выбор типа фасада – остекление или глухой. Если вы не нашли модуль нужного вам размера, введите цифры в поле «комментарии». Если вы уверены, что созданный вами шкаф вас полностью устраивает, вы можете оформить заявку, предварительно пройдя несложную процедуру авторизации. Нажимая кнопку «заказать» вы лишь выражаете свое намерение приобрести шкаф, то есть сделка не является публичной афертой. Наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами для выяснения деталей по вашему проекту.

Долговечность Идеальный баланс стоимости и качества Внимание! В конструкторе отображено ограниченное количество цветов, уточняйте наличие нужного варианта у менеджеров. Время не стоит на месте, и интернет-технологии идут вперед семимильными шагами. Сегодня уже мало увидеть красивую фотографию кухонной мебели на сайте продавца, ведь это совсем не гарантирует, что именно эта кухня идеально впишется в интерьер. На помощь приходит планировщик кухни 3D. Именно таким и должен быть современный и удобный конструктор кухни!

Если перед вами стоит задача собрать максимально недорогой шкаф, выбирайте самые простые технические решения, например: шкаф с двумя дверцами так же доступнее аналогичного с тремя фасадами попробуйте просчитать ваш проект с разными типами фасадов Просто наблюдайте за стоимостью в процессе выбора той, или иной части шкафа. Соответствует ли цена в калькуляторе реальной стоимости, и нет скрытых последующих платежей? Стоимость абсолютно реальная.

КУХНИ НА ЗАКАЗ

Спецификация к договору мебели на заказ

Спецификация на диван образец

Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов. 7.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 8.Договору. — возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в течение 2 (двух) календарных дней, с даты приема (получения) товаров Покупателем. 4.3.

  • наименование товаров или материалов;
  • единица их измерения;
  • количество;
  • цена за штуку;
  • общая стоимость.

При необходимости таблицу можно дополнить и другими дополнительными данными.

Затем под таблицей не лишним будет вписать условия оплаты продукции по данной спецификации (они могут соответствовать условиям договора, а могут быть измененными – в зависимости от обстоятельств).

На что обратить внимание при оформлении спецификации Спецификацию можно оформлять на фирменном бланке организации или же на простом чистом листе бумаги любого удобного формата, причем как в рукописном виде, так и напечатав ее на компьютере.

Существует только перечень сведений, которые, как правило, указываются в данном документе:

  • порядковый номер (как и для графика поставки товаров);
  • название поставляемого товара (в соответствии с накладной);
  • соответствие ГОСТу поставляемого товара;
  • единицы измерения, точное количество;
  • сумма договора (отдельно без НДС, затем сумма этого налога и сумма с НДС).

Часто стороны вписывают в отдельные графы конкретные условия поставки, если это необходимо, и требования к таре либо товарной упаковке. О приложении спецификации к договору обязательно делают отметку в самом договоре поставке (в разделе «Порядок поставки»).
Эта часть договора также должна быть подписана обеими сторонами, как и сам договор.

  • стоимость;
  • условия по которым он должен исполняться;
  • права, обязанности и ответственность сторон за его нарушение.

Как правило, договоры стандартны и в них не всегда прописываются конкретные наименования продукции, что чаще всего связано с тем, что ее объем может быть достаточно внушительным.

И здесь на помощь приходит специальное приложение к договору – спецификация.

Важно Спецификация также составляется в письменном виде и дает полное представление о перечне товаров или материалов, их единице измерении, количестве, сортности, виде, назначении, а также прочих характеристиках и особенностях. Наиболее актуальна спецификация, когда речь идет о договоре длительного периода действия, на основании которого товарно-материальные ценности будут поставляться от поставщика к потребителю не один раз.

  • материалы;
  • сырье;
  • оборудование и механизмы;
  • прочие ценности.

Внимание Нередко в документе отражается также схема оплаты (этапы, суммы, предельные сроки и т.п.).

Поэтому по сути – это перечень товаров, их сумма и условия оплаты.
Бланк и образец 2017 — 2018 Единой, утвержденной формы нет. Поэтому каждая компания вправе утвердить любой бланк и в дальнейшем использовать его в своей работе.

Тем не менее, в ней всегда отражаются такие сведения:

  1. Сначала нужно прописать, каким приложением идет этот документ к основному договору поставки (номер приложения, ссылка на договор – номер, название, дата).
  2. Сам перечень товаров и других материальных ценностей удобнее всего приводить в табличном варианте.

В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором сроков приема товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров. 4.4.

В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости неотгруженных в срок товаров, но не более 5% за весь период просрочки.4.5.

Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков согласно действующему законодательству РФ. 4.6. Спецификация к договору мебели на заказ Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2 Договора. 4.3.

Сколько спецификаций может быть к одному договору Количество спецификаций к одному договору поставки ничем не ограничивается. На каждую партию товара может составляться отдельный документ.

Каждый раз, после подписания его сторонами, он становится еще одной неотъемлемой частью основного договора.

Кто формирует спецификацию Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком – это может быть менеджер/руководитель отдела, в ведении которого находится договор поставки, юрисконсульт или другой сотрудник. Главное условие, чтобы этот человек знал все тонкости основного документа, имел точные сведения о поставке и знал, как правильно оформить спецификацию.

Договор на изготовление мебели Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; — иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок. 3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.

3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями. 3.11. Договор По окончании монтажных работ Заказчик оплачивает на месте оставшиеся 30% от суммы монтажа и подписывает Акт сдачи-приемки продукции и работы (Приложение 2) или мотивированный отказ от приемки продукции и работы.
2.2.

Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору. Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора.

Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам.

При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации. Поскольку унифицированная форма спецификации действующим законодательством не предусмотрена, стороны составляют ее в произвольной форме.

В стоимость Работ включены все расходы, связанные с изготовлением, упаковкой погрузкой, доставкой, разгрузкой, монтажом нестандартного изделия. Доставка и монтаж проводится в помещении на объекте Заказчика по адресу: г.Северодвинск-15, ул. 7-й Проездный тупик дом № 341, строение 16.

Монтаж включает в себя сборку и установку изделия в офисах Заказчика.

Спецификация мебельной продукции Важно Рекламационный акт с резолюцией отдела рекламации Поставщика направляется Покупателю по почте либо посредством факсимильной связи, либо другим доступным способом в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания. В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара. Ремонт товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента его возврата Покупателем. 2.9.

Порядок оформления и пересылки При оформлении и разработке документа нужно обратить внимание на несколько важных нюансов:

  1. Поскольку форма свободна, лучше всего выбрать для нее фирменный бланк.
  2. Законодательство не запрещает использовать электронные версии документа наряду с бумажными, но только в том случае, если они будут подписаны электронными цифровыми подписями.
  3. Оформляется всегда в двух экземплярах – по одному для поставщика и покупателя.
  4. Исправления и помарки не допускаются. Однако их можно дополнить, а также расторгнуть предыдущие и составить новые.
  5. Хранятся вместе с договором и действуют бессрочно – до фактического исполнения приведенных условий, т.е.

Срок изготовления продукции 55 (Пятьдесят пять) рабочих дней с момента внесения предоплаты или с момента последнего замера на объекте Заказчика, в том случае, если замер наступил позже предоплаты и подписания Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора и всех необходимых Приложений к нему. 3. Права и обязанности сторон 3.1.

Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера Договора и предмета доверения) обязан: 3.1.1. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 7.

Заключительные положения 7.1.

Спецификация к договору на изготовление мебели по индивидуальному заказу

В стоимость Работ включены все расходы, связанные с изготовлением, упаковкой погрузкой, доставкой, разгрузкой, монтажом нестандартного изделия. Доставка и монтаж проводится в помещении на объекте Заказчика по адресу: г.Северодвинск-15, ул.

7-й Проездный тупик дом № 341, строение 16. Монтаж включает в себя сборку и установку изделия в офисах Заказчика.

Спецификация мебельной продукции Важно Рекламационный акт с резолюцией отдела рекламации Поставщика направляется Покупателю по почте либо посредством факсимильной связи, либо другим доступным способом в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания.

В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара. Ремонт товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента его возврата Покупателем. 2.9.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной. 2.10. Риски случайной гибели, повреждения или ухудшения качества товара переходят к Покупателю с момента приема товара по товарной накладной. 2.11.

Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента сборки товара при условии соблюдения условий эксплуатации и использования товара по назначению.

Спецификация к договору скачать образец При поставке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их поставки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров.

Договор на изготовление мебели Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; — иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок. 3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.
3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями. 3.11. Договор По окончании монтажных работ Заказчик оплачивает на месте оставшиеся 30% от суммы монтажа и подписывает Акт сдачи-приемки продукции и работы (Приложение 2) или мотивированный отказ от приемки продукции и работы.
2.2.

Договор мебели на заказ

По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) офисную мебель (далее – «Товар») в собственность Покупателя согласно Приложению №1 (далее – «Спецификация»), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с выставленными счетами и условиями настоящего Договора. 2. Порядок поставки товара 2.1. Договор поставки мебели Спецификация к договору – это документ, выступающий в качестве специфического дополнения к основному соглашению поставки. Важно В документе прописывают основные характеризующие черты товаров, изделий, тары, продукции и прочих объектов, передаваемые от одного лица другому, согласно прописанным условиям соглашения. Договор о поставке товаров всегда ссылается на договор спецификации.
Внимание Договор спецификации — это неотъемлемая часть основного соглашения. При этом документ имеет юридическую силу.

Договор на изготовление мебели

Вид спецификации меняется, в зависимости от характеристик и, конечно же, вида передаваемой продукции по основному соглашению. Согласно утвержденным нормам действующим ФЗ России, договор спецификации не имеет утвержденной формы. Документ заполняется в произвольном формате на листе А4. Бланкер.ру Количество комплектов 19.

Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.

Общая цена всех выполненных работ по настоящей спецификации к договору поставки товара 3 243 231,03 (три миллиона двести сорок три тысячи двести тридцать один) рублей 03 копеек, в том числе НДС 18% 494730,15 (четыреста девяносто четыре тысячи семьсот тридцать рублей 15 копеек).
В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.5 — 3.1.

7 Исполнитель не несет ответственности за качество монтажа мебели или вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о переделке продукции или ее замене. 3.5. В случае невыполнения обязательств по п. 3.1.8 Заказчик оплачивает Исполнителю «ложный вызов» в размере 3 (Три) тыс.
рублей 3.6.

Заказчик, которому передана продукция ненадлежащего качества или вида, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:– соразмерного уменьшения договорной цены;– безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок. 3.7.

Заказчик вправе по своему выбору:– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;– потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей Договору. 3.8.

Следует особо подчеркнуть, что Исполнитель изготавливает мебель по индивидуальному заказу и после подписания Эскизов и внесения предоплаты отказ от изготовленной продукции невозможен, любые переделки по желанию Заказчика могут быть исполнены только после 100% расчета по основному Договору, подписания сторонами Дополнительного соглашения и внесения аванса Заказчиком по Дополнительному соглашению.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения пожеланий Заказчика по изменению Договора. 3.9.

  • Спецификация к договору поставки образец бланк
  • Договор поставки мебели
  • Бланкер.ру
  • Спецификация мебельной продукции
  • Спецификация к договору скачать образец
  • Спецификация по изготовлению мебели на заказ образец

Спецификация к договору поставки образец бланк Договор поставки мебели № г.

Местоположение » » 20 г Наименование поставщика, в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на основании Основание права подписания, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора. 7.2.

Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку: 7.2.1. За просрочку выполнения графика работ в соответствии с п. 3.2. и 5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.

1% от общей суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 30% от общей суммы договора. 7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств. 7.4.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. 3.6.

Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 3.7.

Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам.
3.8.

Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 8.1.

Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным досудебным претензионным порядком их разрешения. 8.2.

В случае не достижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Суд в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 9.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двух сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 10 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями. 10.2.

Договор

По окончании монтажных работ Заказчик оплачивает на месте оставшиеся 30% от суммы монтажа и подписывает Акт сдачи-приемки продукции и работы (Приложение 2) или мотивированный отказ от приемки продукции и работы. 2.2.

Срок изготовления продукции 55 (Пятьдесят пять) рабочих дней с момента внесения предоплаты или с момента последнего замера на объекте Заказчика, в том случае, если замер наступил позже предоплаты и подписания Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора и всех необходимых Приложений к нему. 3. Права и обязанности сторон 3.1.

Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера Договора и предмета доверения) обязан: 3.1.1.

Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 7. Заключительные положения 7.1.

Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов. 7.2.

По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 8.

Договору.

— возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в течение 2 (двух) календарных дней, с даты приема (получения) товаров Покупателем. 4.3.

В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором сроков приема товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров. 4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости неотгруженных в срок товаров, но не более 5% за весь период просрочки.

4.5. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков согласно действующему законодательству РФ. 4.6.

Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2 Договора. 4.3.

Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, обеспечить получение согласований и разрешений, необходимых для производства Работ. 4.4.

Заказчик обязан рассмотреть предоставляемые Исполнителем документы о выполнении или корректировке Работ (в том числе Акт сдачи-приемки выполненных работ) и согласовать их в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их предоставления Исполнителем.

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем. 5. ГАРАНТИИ. 5.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, составляет 12 месяцев, начиная со дня подписания Акта выполненных работ. 5.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:

  • При неправильной эксплуатации изделий, См.

Важно

Если Исполнитель в ходе выполнения дополнительных указаний Заказчика, в рамках настоящего Договора, обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан не позднее 1 (одного) дня с момента обнаружения, письменно сообщить об этом Заказчику. 3.12.

Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ в целях настоящего договора третьих лиц с отнесением ответственности за их действия, как за свои собственные. 3.13. Исполнитель обязан сдать Заказчику по акту сдачи-приемки выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА. 4.1. Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные Сторонами в Договоре. 4.2.

Поставка Покупателю (либо назначенному Покупателем получателю) заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется Поставщиком в два этапа согласно Спецификации: — в течении 20 календарных дней с момента заключения Договора, — на позднее 1 октября 2014 г.

Иные условия и сроки поставки могут оговариваться Сторонами путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 2.5. Прием товара Покупателем (надлежаще уполномоченным его представителем) осуществляется по акту приема-передачи, подписанием товарной накладной, оформленной по форме ТОРГ-12.

Документы составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 2.6.

Как составить спецификацию к госконтракту

Скачать пустой бланк спецификации к договору поставки

Скачать заполненный образец спецификации к договору поставки товара

Скачать заполненный образец спецификации к договору оказания услуг

Скачать заполненный образец спецификации к договору подряда на выполнение работ

Что это за документ в рамках 44-ФЗ

Он содержит такие существенные условия, как наименование и количество продукции и ее стоимость, включая цену за единицу. Таким образом, этот документ раскрывает заключенное между заказчиком и поставщиком соглашение о предмете и цене.

ВАЖНО! В законе о контрактной системе не говорится, что такое спецификация к госконтракту. Но ч. 4 ст. 93 обязывает заказчиков включать в контракт расчет и обоснование его цены при осуществлении закупок у единственного поставщика.

Когда составлять

Заказчик прикладывает бланк к проекту контракта при проведении закупок. На этом этапе его разрешено предоставить в виде пустой таблицы или перечислить наименования планируемых к закупке товаров или услуг. Эти документы вместе с тендерной документацией и извещением о процедуре требуется разместить в ЕИС.

В процессе проведения закупочной процедуры определяется окончательная цена госконтракта. Если это электронный аукцион, то не позднее 5 дней после опубликования протокола проведения торгов заказчик направляет контракт без своей подписи, но с указанием конкретных показателей продукции в соответствии с заявкой победителя (ч. 2 ст. 70 № 44-ФЗ). У поставщика есть 5 дней, чтобы подписать уже заполненную бумагу, предоставить обеспечение и другие документы при необходимости (ч. 3 ст. 70 № 44-ФЗ).

А вот после размещения в ЕИС протокола проведения конкурса поставщик в течение 10 дней обязан направить покупателю заполненное соглашение с обеспечением. Тот в срок, не превышающий 10 дней, ставит на документе свою подпись (ч. 3 и 7 ст. 54 № 44-ФЗ).

Заказчик вправе установить в проекте контракта положение о том, что победитель обязан предоставить разбивку по ценам на товары после заключения соглашения. Госзаказчик в течение 3 рабочих дней размещает сведения о сделке в реестре контрактов с указанием цены за каждую единицу продукции.

Если госконтракт заключается на услуги, то пример спецификации на услуги выглядит, например, так:

Кто составляет

Предполагаем, что в первом случае спецификацию к контракту по 44-ФЗ на поставку товара заполнит заказчик, а во втором — поставщик. Но закон все-таки не приписывает эту обязанность кому-либо конкретному. Как показывает практика, рассматриваемую бумагу чаще всего заполняет именно участник вне зависимости от вида торгов.

Как заполнять

Правила составления не определены в законодательстве. Если она составляется к контракту на поставку, выделяют пункты:

  1. Порядковый номер.
  2. Наименование товара, работы или услуги.
  3. Технические характеристики.
  4. Количество.
  5. Единица измерения.
  6. Цена за единицу.
  7. Общая стоимость по каждой позиции.
  8. Итоговая сумма.

Форма спецификации к договору оказания услуг имеет аналогичный вид, только количество заменяют на объем. Дополнительно прописывают график исполнения.

ВАЖНО! Подобные документы обязательно подписываются всеми сторонами сделки и составляются в том же количестве экземпляров, что и контракт.

Образец спецификации к госконтракту по 44-ФЗ

№ 123-45ЭА

ОКПД2: 32.99.53.130

Электронный аукцион

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№ 123-45ЭА от 09 декабря 2020 года

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№ п/п

Наименование товара

Производитель/страна происхождения

Единица измерения

Количество

Цена за единицу, руб., с НДС

Ставка НДС, %

Стоимость, руб.

Антистеплер № 10

Китай

Штука

24,00

Без НДС

48,00

Батарейки АА, 6 Штука/упак.

Китай

Упаковка

231,00

Без НДС

4620,00

Батарейки ААА, 6 Штука/упак.

Россия

Упаковка

244,00

Без НДС

2440,00

Блок-кубик запасной 9×9×9 цветной

Россия

Штука

181,00

Без НДС

1267,00

Блоки для записей 90×90×90 белый непроклеенный

Россия

Штука

152,00

Без НДС

760,00

Блокнот А5, 60 л, клетка

Россия

Штука

46,00

Без НДС

552,00

Блокнот А6, 60 л

Россия

Штука

31,00

Без НДС

62,00

Брелоки для ключей 15×30мм, 12 Штука/упак., красные

Китай

Упаковка

70,00

Без НДС

420,00

Бумага 4А, 100 л, 5 цветов

Россия

Пачка

189,00

Без НДС

378,00

Дырокол

Китай

Штука

235,00

Без НДС

705,00

Датер

Чешская республика

Штука

380,00

Без НДС

760,00

Ежедневник А6,176 л, недатированный

Россия

Штука

279,00

Без НДС

558,00

Ежедневник А6, 65 л, синий датированный

Китай

Штука

314,00

Без НДС

314,00

Ежедневник А5, 176 л, датированный

Китай

Штука

401,00

Без НДС

401,00

Ежедневник А5, 176 л, недатированный

Россия

Штука

387,00

Без НДС

1161,00

Зажимы для бумаг 12 Штука/упак.

Китай

Упаковка

59,00

Без НДС

295,00

Точилка для карандашей

Китай

Штука

11,00

Без НДС

77,00

Итого

115 000,00

Итого: 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

Заказчик Поставщик
_______________ (И.И. Иванов) ____________ (П.П. Петров)
ЭЦП ЭЦП

Спецификация к договору на изготовление мебели образец

Утвержденной законодательством Российской Федерации формы, удобной для заполнения, документ спецификации не имеет, поэтому составляется в произвольной форме на стандартном листе формата А4. Целесообразно при составлении данного документа воспользоваться электронными носителями. Дело в том, что спецификация предполагает табличную часть, которая удобна при заполнении. Количество граф зависит от требований, которые предъявляются к тому или иному товару. Как правило, к данным требованиям относятся:

Спецификация к договору – документ, являющийся своеобразным дополнением к основному документу – договору поставки и отображает в себе все основные признаки товара, продукции, тары и т.п., передаваемые согласно договору. Ссылка на спецификацию в обязательном порядке должна быть отображена в договоре поставки.

Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.

Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору. Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора.

Спецификация к договору поставки

В верхней части обязательно указывается дата и место подписания, полная ссылка на номер договора поставки и наименования предприятий, должности представителей сторон, которые заверяют спецификацию своими подписями и печатями продавца и покупателя.

  • №(номер по порядку);
  • полное наименование единицы продукции;
  • его соответствие ГОСТу, другим установленным стандартам, подтверждающим качество и индивидуальные признаки;
  • указание его характеристик;
  • единица измерения(штук, килограмм, тонн, погонных метров и т. д.);
  • цена за единицу;
  • количество продукции;
  • сумма по партии поставляемого товара.

Договор бытового подряда на изготовление мебели

Поверхности мебели следует протирать сухой мягкой тканью. Уход за рабочими поверхностями должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, возможно с применением мягких моющих средств. Рекомендуется очистить любую часть мебели сразу после загрязнения, не допуская образования разводов, пятен и повреждений. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, предназначенные именно для мебели. При использовании специальных средств необходимо четко следовать инструкциям производителей, учитывать порядок и область применения. При отсутствии специальных средств допускается уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2%-моющее средство, 98%-вода).По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались обработке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части мебельного изделия.

Технические и эстетические характеристики мебели во многом зависят от условий её эксплуатации. Мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, поэтому рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, деформацию деревянных элементов мебели, старение материала обивки.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

Спецификация мебели к договору

  • Срок выполнения работ до 27 апреля 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.
    Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.
  • Срок выполнения работ до 27 мая 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.
  • описание покупаемого товара
  • расчеты стоимости товара и условия оплаты
  • срок поставки и правила приема товара
  • права и обязанности сторон
  • гарантийные обязательства
  • реквизиты сторон
  • Приложение №1 «Бланк заказа» — это эскиз вашего заказа (кухня или мебель) с полным конструктивным описанием.
  • Приложение №2 «Спецификация» — это перечень составляющих элементов и дополнительных комплектующих вашего заказа.
  • Приложение №3 «Инструкция по эксплуатации мебели» — это подробное описание как ухаживать за мебелью из того или иного материала. практические советы, которые помогут вам продлить срок службы мебели.

5. Ответственность сторон
5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0.5% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки качество работ, вызванные; — неровностью поверхности пола (наличие угла наклона, уступов и др.);

4. Права и обязанности сторон.
4.1 Заказчик имеет право и обязан:
4.1.1 Вносить изменения в заказ в течение одного календарного дня с момента подписания Договора. По истечении этого срока претензии по форме и комплектации изделий не принимаются и деньги возврату не подлежат.
4.1.2 Согласовать конфигурацию заказываемых изделий в органах государственной власти в случае их несоответствия существующему фасаду здания.
4.1.3 При установке изделий силами Исполнителя:

Договор на производство мебели под заказ

2.1. Оплата первого замера осуществляется в момент замера и входит в окончательную стоимость товара (п. 8.1.). Изготовление товара осуществляется в течение 30 рабочих (не считая праздников и выходных). Датой исполнения обязательства Продавца по поставке товара считается дата сообщения Покупателю о готовности передать товар со склада Продавца по телефону, указанному при заключении Договора или отправления уведомления, согласно п.6.2. настоящего Договора. При этом с Покупателем согласовывается дата доставки и сборки по адресу Покупателя.

1.2. Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.

Адвокатская контора

Омск 19 марта 2015 года. Спецификация к договору поставки ООО «Северные верфи 21 века», в лице Директора по маркетингу и развитию производства Симного Вениамина Евгеньевича, действующий на основании поручения № 5674/СВЕ/5568-15 от 11 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Заказчик, и ЗАО «ПРОИЗВОДСТВО-МЕБЕЛЬ», в лице Заместителя директора по закупкам, действующего на основании приказа директора № 5687-ААА-47677 от 15 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Исполнитель, в рамках договора поставки мебели № 5674/СВЕ/5568-15 от 19 марта 2015 года, далее — договор, договорились о нижеследующем:Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующее:

  • порядковый номер (как и для графика поставки товаров);
  • название поставляемого товара (в соответствии с накладной);
  • соответствие ГОСТу поставляемого товара;
  • единицы измерения, точное количество;
  • сумма договора (отдельно без НДС, затем сумма этого налога и сумма с НДС).

Образец договора на поставку продукции со спецификацией

8.4. В случае включения в текст настоящего договора или Спецификаций к нему условий об установлении мер ответственности (штрафов, пени), далее по тексту штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязанностей, датой начисления вышеназванных штрафных санкций стороны будут считать более раннюю из следующих дат:
» Дату признания должником, исчисленных кредитором штрафных санкций в соответствии с настоящим договором.
» Дату вступления в законную силу судебного решения о взыскании штрафных санкций со стороны по настоящему договору.

3.4. При перечислении денежных средств в платежных поручениях обязательно указание: на номер и дату договора, номер Спецификации к нему, и назначение платежа. В случае отсутствия в платежном поручении каких-либо из вышеназванных реквизитов денежные средства, поступившие по ним, засчитываются в счет гашения денежных обязательств Покупателя перед Поставщиком в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

Спецификации для работы с клиентами

Помарки, зачёркивания и другие корректировки в основном договоре не допустимы.

По наличию допсоглашения Вы легко можете определить какие нюансы в условиях поставки этого конкретного заказа имеются.

Приложение №0. Замер помещения. .doc 322Kb Распечатывается только по специальному требованию клиента, при его желании самостоятельно произвести замеры.

Смотри также PS1 внизу.

В процессе проведения закупочной процедуры определяется окончательная цена госконтракта. Если это был электронный аукцион, то не позднее 5 дней после опубликования протокола проведения торгов заказчик должен направить контракт без своей подписи, но с указанием конкретных показателей продукции в соответствии с заявкой победителя (ч. 2 ст. 70 № 44-ФЗ). Далее у поставщика есть 5 дней, чтобы подписать уже заполненную бумагу, предоставить и другие документы при необходимости (ч.

3 ст. 70 № 44-ФЗ). А вот после размещения в ЕИС протокола проведения конкурса поставщик в течение 10 дней обязан направить покупателю заполненное соглашение с обеспечением. Последний также в срок, не превышающий 10 дней, ставит на документе свою подпись (ч.

Затем под таблицей не лишним будет вписать условия оплаты продукции по данной спецификации (они могут соответствовать условиям договора, а могут быть измененными – в зависимости от обстоятельств).

На что обратить внимание при оформлении спецификации Спецификацию можно оформлять на фирменном бланке организации или же на простом чистом листе бумаги любого удобного формата, причем как в рукописном виде, так и напечатав ее на компьютере.Существует только перечень сведений, которые, как правило, указываются в данном документе:

  1. сумма договора (отдельно без НДС, затем сумма этого налога и сумма с НДС).
  2. единицы измерения, точное количество;
  3. соответствие ГОСТу поставляемого товара;
  4. порядковый номер (как и для графика поставки товаров);
  5. название поставляемого товара (в соответствии с накладной);

Часто стороны вписывают в отдельные графы конкретные условия поставки, если это необходимо, и требования к таре либо товарной упаковке.

Торцы облицованы кромкой ПВХ 15 Шкаф для документов полузакрытый с распашными дверцами 16 Шкаф для документов закрытый с комбинированными распашными дверцами 2 шт Размер: (Ш х Г х В) 900х600х1900 (мм) Каркас, полки и фасады выполнены из ЛДСП 16 мм, задняя стенка из ХДФО 3 мм.

В любом случае, каждая из сторон договора должна чувствовать гарантии при его заключении, и регулировании отношений.

Всем известно, что главным регулятором в бизнесе является договор.

Договор поставки мебели

Порядок поставки товара 2.1. Поставщик поставляет (передает) товар Покупателю в количестве, указанном в Спецификации Покупателя.

Об изменении получателя товара Покупатель обязан письменно, посредством факсимильной связи или электронной почты, уведомить Поставщика, не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки.

2.3. Товар поставляется в заводской упаковке, имеет необходимую заводскую маркировку в соответствии с действующими требованиями к упаковке товара. 2.4.

Спецификация к договору поставки мебели образец

Они должны совпадать с теми, которые указаны в основном договоре.

Если общий перечень отгружаемых согласно спецификации изделий, не помещается на одном листе, её заполняют на следующих страницах.

Главное условие, чтобы этот человек знал все тонкости основного документа, имел точные сведения о поставке и знал, как правильно оформить спецификацию.

На сегодня нет унифицированной формы спецификации, так что сотрудники организаций и предприятий могут составлять ее в произвольной форме или, если в компании есть разработанный и утвержденный шаблон документа – по его образцу.

Главное, соблюсти всего два основных условия: по своей структуре она должна отвечать некоторым стандартам делопроизводства, а по содержанию – включать в себя ряд определенных данных. В «шапку» спецификации следует внести: номер и дату заключения договора, к которому она является приложением; номер спецификации, как приложения;

При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору.

Спецификация на поставку товара

И здесь на помощь приходит специальное приложение к договору – спецификация.

Спецификация также составляется в письменном виде и дает полное представление о перечне товаров или материалов, их единице измерении, количестве, сортности, виде, назначении, а также прочих характеристиках и особенностях.

Наиболее актуальна спецификация, когда речь идет о договоре длительного периода действия, на основании которого товарно-материальные ценности будут поставляться от поставщика к потребителю не один раз. Количество спецификаций к одному договору поставки ничем не ограничивается.

На каждую партию товара может составляться отдельный документ. Каждый раз, после подписания его сторонами, он становится еще одной неотъемлемой частью основного договора.

Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком – это может быть менеджер/руководитель отдела, в ведении которого находится договор поставки, юрисконсульт или другой сотрудник.

Спецификация к договору скачать образец

Это обусловлено наличием в документе табличной части, которую удобно заполнять посредством современных электронных технологий.

Число граф, столбцов и линий зависит от требований к конкретной продукции. Чаще всего в их числе значатся:• Полное наименование;• Порядковый номер передаваемого товара;• Единица измерения;• ГОСТ;• Общая стоимость с учетом и без учета НДС.• Цена 1 единицы.Если соглашение о спецификации выступает в качестве документа о согласовании стоимости товаров, то в нем необходимо указать полную раскладку формирования цен с учетом и без учета НДС.В отдельных случаях договор спецификации может отображать расписание поставок на отдельный период или в целом на все время действия основного договора.Порой в документе оговариваются требования к условиям транспортировки, а именно, к упаковке или таре, в которой будет осуществляться доставка и хранение товаров.При

Типовой образец договора купли-продажи со спецификацией

Такой документ составляется в случае необходимости, для удобства участников сделки.

Количество копий документа, должно быть равно количеству экземпляров договора. Далее можно скачать бланк спецификации к договору купли-продажи. Содержание Некоторые участники сделки купли-продажи не прибегают к составлению дополнительных приложений к договору.

В связи с этим не каждому ясно, что представляет собой спецификация и для чего она необходима. Спецификация представляет собой документ, который является приложением к основному договору купли-продажи.

В спецификации идентифицируется товар, который следует передать покупателю. В этом документ указываются сведения о каждом товаре, который приобретается покупателем. В текст договора стороны включаются основные положения о сделке, а также основные права и обязанности.

Когда приобретается большой объём товаров, то весь ассортимент необходимо уточнить, чтобы обезопасить покупателя от различных неблагоприятных последствий.

sudacov.ru

И здесь на помощь приходит специальное приложение к договору – спецификация. Инфо Спецификация также составляется в письменном виде и дает полное представление о перечне товаров или материалов, их единице измерении, количестве, сортности, виде, назначении, а также прочих характеристиках и особенностях. Наиболее актуальна спецификация, когда речь идет о договоре длительного периода действия, на основании которого товарно-материальные ценности будут поставляться от поставщика к потребителю не один раз.

  1. Договор на изготовление мебели
  2. Договор
  3. Спецификация к договору поставки образец бланк
  4. Договор поставки мебели
  5. Спецификация к договору мебели на заказ
  6. Договор на производство мебели под заказ

Договор поставки мебели Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Спецификация на мебель образец

Документ не является самостоятельным, а служит приложением к договору, являясь его неотъемлемой частью.

Спецификации имеют довольно широкое распространение (особенно в торговых компаниях), даже несмотря на то, что они не являются обязательными к применению.На сегодняшний день одним из самых распространенных соглашений является договор на поставку. Именно по этой причине у представителей разных сфер деятельности периодически возникают вопросы, которые с ним связаны. Верное составление этого документа является одним из залогов успешного ведения предпринимательской деятельности и крупного бизнеса.Для того чтобы отсутствовали «пробелы» в изучении этой информации, рекомендуется максимально подробно рассмотреть спецификацию.

Необходимо определить, что именно в ней указывают, а также какие правила ее заполнения существуют.

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Спецификация к договору на изготовление мебели по индивидуальному заказу». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, в собранном и установленном виде, а Заказчик обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее определенную настоящим Договором цену.

Договор поставки товара определяет обязанности сторон, в частности поставщик обязуется поставлять продукцию требуемого количества, качества и в согласованные сторонами сроки, а покупатель принимать ее и оплачивать в порядке, указанном в договоре. Договор может быть долгосрочным и предусматривать неоднократную поставку товара. Важно, чтобы в договоре поставке была ссылка на приложение-спецификацию.

Скажите, в спецификации материалов к договору на изготовление корпусной

Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком – это может быть менеджер/руководитель отдела, в ведении которого находится договор поставки, юрисконсульт или другой сотрудник.

Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, копиями сертификатов, инструкциями (памятками) на русском языке и т.п.
Подрядчик обязуется: 3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление мебели подготовить эскиз каждого изделия и направить эскиз на утверждение Заказчику.

В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Часто стороны вписывают в отдельные графы конкретные условия поставки, если это необходимо, и требования к таре либо товарной упаковке. О приложении спецификации к договору обязательно делают отметку в самом договоре поставке (в разделе «Порядок поставки»).

Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

Спецификация отражает нюансы основного соглашения сторон. Но бывают случаи, когда она требует изменений. Например, когда поставщик не может доставить товар в указанный срок, и желает его изменить.

При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

За несвоевременную передачу продукции по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.

В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бесплатная консультация юриста

Не позднее ______ с момента согласования Сторонами эскизов мебели представить Заказчику расчет требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели.

В случае обнаружения брака, Покупатель составляет письменное обоснование и направляет его в адрес Поставщика. По письменному обоснованию Покупателя Поставщиком составляется рекламационный акт.

Договор-Наряд на изготовление мебели на заказ по индивидуальному в соответствии с эскизом (Приложение 1) и спецификацией (Приложение 2). 20__ г, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор на изготовление кухни по индивидуальным размерам. Купить, заказать кухню из массива дерева, ДСП, МДФ от проверенного производителя.

Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.

Договор-Наряд на изготовление мебели на заказ по индивидуальному в соответствии с эскизом (Приложение 1) и спецификацией (Приложение 2). 20__ г, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор на изготовление кухни по индивидуальным размерам. Купить, заказать кухню из массива дерева, ДСП, МДФ от проверенного производителя.

В договоре на производство мебели обязательно следует тщательно прописать порядок приема-передачи готовой продукции. Обычно спорным является вопрос – когда именно происходит проверка качества (отсутствие дефектов и т.д.) закупленной мебели. Наиболее приемлемый вариант для продавца – проверка качества непосредственно в момент приема-передачи товара.

Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

Составляются спецификации в различных случаях. Самым распространенным является ситуация, когда между сторонами заключен длящийся договор поставки, подразумевающий постоянные взаимоотношения между заказчиком и поставщиком, согласно которым последний периодически поставляет различную продукцию.

По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Эта часть договора также должна быть подписана обеими сторонами, как и сам договор. В противном случае, спецификация не считается заключенной и имеющей юридическую силу.

В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.2.1 — 3.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору.

Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.

Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

Порядок расчетов 2.1. Оплата Заказчиком стоимости продукции производится на основании Спецификации и выставляемых Исполнителем счётов в следующем порядке: 2.1.1.

К одному договору может быть составлено несколько спецификаций или смет. В этом случае договор на мебель будет иметь рамочный характер и устанавливать общий регламент взаимодействия сторон в рамках исполнения обязательств по каждой спецификации или смете.

Нашли ошибку в текстах или интерфейсе? Или знаете, как улучшить наши инструменты?Смело отправляте нам свои предложения! Это очень важно для нас!
Спецификация может быть составлена и подписана наравне с основным договором, либо впоследствии – после окончательного согласования всех необходимых позиций.

Бланк заказа спецификация к договору на изготовление мебели

Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.

  • Срок выполнения работ до 27 апреля 2015 года. Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %.

Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

Спецификация мебельной продукции

Необходимо определить, что именно в ней указывают, а также какие правила ее заполнения существуют. Следует сказать, что данная информация будет актуальной для изучения тем людям, которые имеют зарегистрированное ИП. Также информация полезна для сотрудников компаний, организаций и предприятий, в чей круг обязанностей входит оформление договора.

В связи с этим всегда есть вероятность того, что подобный регламент впоследствии не будет приниматься во внимание судом при разрешении спора между сторонами. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации. Поскольку унифицированная форма спецификации действующим законодательством не предусмотрена, стороны составляют ее в произвольной форме. Существует только перечень сведений, которые, как правило, указываются в данном документе:.

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Спецификация на мебель образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Если соглашение о спецификации выступает в качестве документа о согласовании стоимости товаров, то в нем необходимо указать полную раскладку формирования цен с учетом и без учета НДС. В отдельных случаях договор спецификации может отображать расписание поставок на отдельный период или в целом на все время действия основного договора.

Скачать образец договора купли-продажи кухонной мебели с установкой. Скачать бланк договора купли-продажи кухонной мебели с установкой. Особенности заполнения договора купли-продажи кухонной мебели В процессе оформления такого договора, важно учесть все его пункты, чтобы избежать лишних проблем.
При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации. Поскольку унифицированная форма спецификации действующим законодательством не предусмотрена, стороны составляют ее в произвольной форме.

Образец спецификации при осуществлении поставки товара

Обязательства Поставщика по передаче оборудования считаются выполненными с момента передачи оборудования и подписания представителем Покупателя накладной.

Качество и комплектность поставляемого оборудования должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям фирмы-производителя, и подтверждаться соответствующим сертификатом соответствия и паспортом (гарантийным талоном).

Чаще всего, спецификация оформляется в случае, когда объектом соглашения является изрядное количество позиций товара, подлежащих купле-продаже, и указанную информацию нецелесообразно прописывать в текст договора из-за большого объема.

Только одно условие требуется соблюдать неукоснительно: бланк должен содержать подпись руководителя компании-поставщика или его ответственного представителя, а также подпись сотрудника организации – потребителя.

Клиент должен подписать! Приложение №4. Технические требования к помещению. .doc 13KbКлиент должен обязательно подписать! Важная техническая информация! Приложение №5. Акт приёмки. .doc 20KbКлиент подписывает по завершении сборки и передаёт сборщикам. В случае наличия каких-либо претензий со стороны клиента, проводится соответствующая работа по устранению всех замечаний.

Рекламационный акт с резолюцией отдела рекламации Поставщика направляется Покупателю по почте либо посредством факсимильной связи, либо другим доступным способом в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания. В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара.

При наличии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки Товара.

В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара. Ремонт товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента его возврата Покупателем. 2.9.

Необходимо определить, что именно в ней указывают, а также какие правила ее заполнения существуют. Следует сказать, что данная информация будет актуальной для изучения тем людям, которые имеют зарегистрированное ИП. Также информация полезна для сотрудников компаний, организаций и предприятий, в чей круг обязанностей входит оформление договора. За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере % () стоимости отгруженного Товара. 8.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере % () от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа. 8.4.

В том случае, если требуется выполнить корректировку или дополнить информацию в приложении, то можно не опасаясь вносить изменения. Это нужно в случае, если требуется поставка уникальных товаров или тех, которые отличаются по характеристикам от других продуктов.

Спецификация по мебели образец

Кроме этих обязательных пунктов в спецификации может указываться ответственность сторон за нарушение договора, гарантии качества, условия и сроки поставки. Если существует такая необходимость, то стороны имеют право вносить в спецификацию дополнительную информацию. Спецификацию заверяют подписью представителями обеих сторон. Документ считается действительным с момента его подписания.

Предметом договора данного вида является поставка мебели Поставщиком в сроки, согласованные сторонами.

Форма спецификации для договора поставки: скачать бланк бесплатно Спецификация – документ, родившийся на практике.

Поставщиком может являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — производитель или розничный продавец, а покупателем может быть как компания, так и физическое лицо.

Права и обязанности Сторон 4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора. 4.2. Покупатель обязан: — принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора поставки; — оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

Торцы 0,45 мм. Стеклянные створки выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм с обработкой по периметру шлифованием. Фурнитура 2 шт Размер: (Ш х Г х В) 700х600х1900 (мм) Каркас, полки и фасады выполнены из ЛДСП 16 мм, задняя стенка из ХДФО 3 мм.

Осуществить проверку при приемке оборудования по количеству, комплектности, ассортименту, подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

Вертикальные торцы каркаса с противоположной стороны рабочего места облицованы с-образным набивным алюминиевым профилем с покрытием катафорез, остальные торцы облицованы кромкой ПВХ 0,45 мм.

Право собственности и риски случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю и подписания накладной со стороны Покупателя.

Как правило, договоры стандартны и в них не всегда прописываются конкретные наименования продукции, что чаще всего связано с тем, что ее объем может быть достаточно внушительным. И здесь на помощь приходит специальное приложение к договору – спецификация.

Спецификация к внешнеторговому контракту

Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком – это может быть менеджер/руководитель отдела, в ведении которого находится договор поставки, юрисконсульт или другой сотрудник.

Скачать бланк договора купли-продажи кухонной мебели. Скачать образец договора купли-продажи кухни на заказ. Скачать бланк договора купли-продажи кухни на заказ.

В нем необходимо осуществлять идентификацию поставляемого товара, а также указывать все характеристики, которые имеются. Под ними подразумевают как качественные, так и количественные показатели.

В спецификации могут использоваться достаточно сложные термины. Она используется на предприятиях в процессе составления документации по производству конструкций, являющихся сложными в техническом плане.

Спецификация на товар образец бланк

Договор поставки мебели предусматривает разовую или периодическую передачу определенного количества мебели покупателю, который будет использовать ее в коммерческих целях. Составить соглашение с поставщиком можно с помощью нашего конструктора документов.

Количество комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей пять копеек.

Иными словами, соглашение прописывает все специфические требования и моменты, которые характеризуют отдельные условия выполнения основного договора поставки.

Заверять спецификацию с помощью печатей, сейчас строгой необходимости нет — проштамповывать ее нужно только в том случае, если применение штемпельных изделий прописано в нормативно-правовых актах организаций.

Спецификация по изготовлению мебели на заказ образец

Права и обязанности сторон. Здесь перечисляются права и обязательства поставщика и покупателя по договору.

РОЗНИЧНЫЙ прайс-лист Материал: ЛДСП 22мм тиснение «Шагрень», кромка ПВХ 2мм, — столешницы, приставные столешницы, крышки приставных тумб, ЛДСП 16мм тиснение «Шагрень», кромка ПВХ 0,4мм-остальное.

Для оплаты поставленного Товара, Поставщик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру с приложением соответствующих товарных накладных на Товар, технической документации, указанной в п.4.3 настоящего Контракта..

Утверждаю Заместитель генерального директора по безопасности и управлению персоналом ОАО ЯГК В.В. Мухин 2013 г.

Допускается также расторгать ранее составленные и завизированные спецификации и формировать новые. Как, где и сколько времени хранить документ Спецификация весь период актуальности должна лежать в отдельной папке, вместе с договором, неотъемлемым приложением к которому она является. Срок хранения документа определяется либо законодательством РФ, либо локальными актами фирмы.

Сколько спецификаций может быть к одному договору Количество спецификаций к одному договору поставки ничем не ограничивается. На каждую партию товара может составляться отдельный документ.

В «шапку» спецификации следует внести:

  • номер и дату заключения договора, к которому она является приложением;
  • номер спецификации, как приложения;
  • обозначить название документа.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.

Торцы каркаса облицованы остальное ПВХ 0,45 мм. Подвижная система алюминиевая, двери-купе глухие из ЛДСП. Фурнитура 18 Подставка под системный блок (мобильная) 11 шт Размер: (Ш х Г ) 250х500 (мм) 16 мм.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *